Resolución de Gerencia Municipal
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: DAR cumplimiento al mandato judicial ordenado en la Resolución N°10 de fecha 21 de abril de 2025, emitida por el Juzgado Civil de Paita, contenida en el Expediente Judic...RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: DAR cumplimiento al mandato judicial ordenado en la Resolución N°13 de fecha 21 de julio de 2025, emitida por el Juzgado Civil de Paita, contenida en el Expediente Judic...RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la liquidación técnica financiera del Contrato N° 047-2024-MPP/GM, contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilida...RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
SE RESUELVE:ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Reconocimiento de Retraso Justificado e Inaplicación de Penalidad solicitada por el CONSORCIO ESTADIO PAITA en el marco de la eje...RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
SE RESUELVE:ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del Procedimiento de Selección CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°06-2025-MPP-C PRIMERA CONVOCATORIA, elaboración del estudio de preinversión a...RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
SE RESUELVE:ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la liquidación técnico financiera del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: “Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Pistas y Veredas en...RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la liquidación técnica financiera del Contrato N° 1-2024-MPP/GM, contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento de calles y veredas en el A.H. El Tabl...RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica N° 1-2025-MPP-DEC, primera convocatoria, Contratación de bienes “adquisici...RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica N° 02-2025-MPP-DEC, primera convocatoria, Contratación de bienes “adquisic...RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del procedimiento de selección RES N°001-2025-CAA/MPP “Adquisición de productos agrícolas para el programa de complementación alimentari...RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
SE RESUELVE:ARTICULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Carta N°176-2025-MPP/GM, mediante la cual se comunicó a CONSORCIO RENOVA el inicio el proceso de evaluación para determinar la procedencia de decla...RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
SE RESUELVE:ARTICULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Carta N°183-2025-MPP/GM, mediante la cual se comunicó a CONSORCIO PAITA el inicio el proceso de evaluación para determinar la procedencia de declar...RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
SE RESUELVE:ARTICULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N°02 del Contrato N°46-2024-MPP-GM, contratación para la ejecución de la obra: “Mejoramiento del servicio recre...RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la liquidación técnica financiera del Contrato N° 39-2024-MPP/GM, contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vi...RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
SE RESUELVE:ARTICULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N°02 del Contrato Nº01-2025-MPP-GM, contratación para la ejecución de la obra: "Creación del servicio deportivo...RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la liquidación técnico financiera del Contrato N°020-2024-MPP-GM, del Procedimiento Especial de Contratación N°08-2021-MPP-CS Primera Convocatoria para la eje...RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la liquidación técnica financiera del Contrato N°03-2020-MPP de fecha 17 de enero de 2020, cuyo objeto es la contratación de la ejecución de la obra “Creación...RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: DAR cumplimiento al mandato judicial ordenado en la Resolución N°17 de fecha 13 de enero de 2025, emitida por el Juzgado Civil de Paita, contenida en el Expediente Judic...RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
SE RESUELVE:ARTICULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE EN PARTE la solicitud de Ampliación de Plazo N°01 del Contrato Nº 01-2025-MPP-GM, contratación para la ejecución de la obra: "Creación del servicio...RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Prestación Adicional de Obra N°01 y el Deductivo Vinculante de Obra N°01, en el marco del Contrato N°013-2025-MPP/GM, celebrado entre la Municipalidad Provin...RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
SE RESUELVE:ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del Procedimiento de Selección CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°05-2025-MPP-C PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto es la Contratación de Servici...RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
SE RESUELVE:Artículo Primero. – APROBAR, el expediente de contratación para el CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°09-2025-MPP-C PRIMERA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OB...RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
SE RESUELVE:ARTICULO PRIMERO: DECLARA NULO el Procedimiento de Selección de CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°03-2025-MPP-C PRIMERA CONVOCATORIA cuyo objeto es la Contratación de Servicio de Ejecución d...RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
SE RESUELVE:ARTÍCULO PRIMERO:APROBARel pago por mayores metrados N° 1 a favor del contratista Constructora Yermhi Contratistas Generales E.I.R.L, ejecutados en el marco del Contrato N° 47-2024-MPP-...RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la liquidación técnica financiera del Contrato N° 20-2023-MPP-GM, contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio brindado por la Municipal...