Resolución de Gerencia Municipal
Resolución de Gerencia Municipal
SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Declarar PROCEDENTEla solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 01 del Contrato N° 08-2022-MPP, contratación para la ejecución de la obra: “Ampliación y mejoramient...Resolución de Gerencia Municipal
SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO : APROBAR los planes de trabajo para cumplimiento de los indicadores 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 del compromiso 03: “Implementación de un sistema integrado de residuos sóli...Resolución de Gerencia Municipal
SE RESUELVE:ARTÍCULOPRIMERO:DARCUMPLIMIENTOALMANDATOJUDICIAL,contenidoen la Sentenciade Vista recaída en la Resolución N° Siete (07) de fecha 15 de diciembre de 2022, derivada del Expediente Judici...Resolución de Gerencia Municipal
SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N°03 del Contrato N° 013-2023-MPP-GM – Contratación de la ejecución de la obra: “Mejoramiento del serv...Resolución de Gerencia Municipal
SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Formalizar la recepción de bienes recibidos a través de la donación por el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Paita y l...Resolución de Gerencia Municipal
SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la Ampliación del Plan Anual de Contrataciones 2024, correspondiente al año fiscal 2024 del pliego: Municipalidad Provincial de Paita, conforme al siguiente d...Resolución de Gerencia Municipal
SE RESUELVE:ARTÍCULO PRIMERO: DARCUMPLIMIENTO ALMANDATO JUDICIAL, contenido en la Sentenciade Vista recaída en la Resolución N° Dieciséis (16) de fecha 17 de enero de 2020, derivada del Expediente ...Resolución de Gerencia Municipal
SE RESUELVE:ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la INFUNDADO el recurso de apelación incoado por la señora Ana María de los Milagros Espinoza Wong contra la Carta N° 01-2024- MPP/GAJ de fecha 31 de enero d...Resolución de Gerencia Municipal
SE RESUELVE:ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la IMPROCEDENTE el recurso de reconsideración incoado por la señora Sandra Verónica Rodríguez Espinoza contra la Resolución del Órgano Sancionador N° 01-2024-...Resolución de Gerencia Municipal
SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la Ampliación del Plan Anual de Contrataciones 2024, correspondiente al año fiscal 2024 del pliego: Municipalidad Provincial de Paita, conforme al...Resolución de Gerencia Municipal
SE RESUELVE:ARTÍCULOPRIMERO:DARCUMPLIMIENTOALMANDATOJUDICIAL,contenidoen la Sentenciade Vista recaída en la Resolución N° Siete (07) de fecha 26 de enero de 2022, derivada del Expediente Judicial N...Resolución de Gerencia Municipal
SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el proyecto: “Fortalecimiento de la Liga Distrital de Futbol Paita”; ello, en virtud a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la presente resoluci...Resolución de Gerencia Municipal
ARTÍCULO PRIMERO: DAR CUMPLIMIENTO AL MANDATO JUDICIAL, contenido en la Sentencia de Vista recaída en la Resolución N° Nueve (09) de fecha 17 de enero de 2022, derivada del Expediente Judicial N° 0...Resolución de Gerencia Municipal
ARTÍCULO PRIMERO:AUTORIZAR el pago por mayores metrados a favor del contratista Consorcio Constructor Ciudad Blanca, ejecutados en el marco del Contrato N° 013-2023-MPP, contratación de la ejecució...Resolución de Gerencia Municipal
ARTÍCULO PRIMERO:APROBAR EL ADICIONAL DE OBRA N° 01 en el marco del contrato Nº 13-2013-MPP para la ejecución de la obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad en las calles y veredas en la...Resolución de Gerencia Municipal
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2024, correspondiente al año fiscal 2024 del pliego: Municipalidad Provincial de Paita, aprobado con Resolución Gerencial ...Resolución de Gerencia Municipal
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2024, correspondiente al año fiscal 2024 del pliego: Municipalidad Provincial de Paita, aprobado con Resolución Gerencial ...Resolución de Gerencia Municipal
ARTÍCULO PRIMERO: DAR CUMPLIMIENTO AL MANDATO JUDICIAL, contenido en la Sentencia de Vista recaída en la Resolución N° Veintiséis (26) de fecha 01 de agosto de 2019, derivada del Expediente Judicia...Resolución de Gerencia Municipal
SE RESUELVE:ARTÍCULO PRIMERO: DAR CUMPLIMIENTO AL MANDATO JUDICIAL, contenido en la Sentencia de Vista recaída en la Resolución N° Siete (07) de fecha 02 de junio de 2021, derivada del Expediente J...Resolución de Gerencia Municipal
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, presentada por Luis Fernando Rivera Aguirre, representante común de Consorcio Ejecutores Paita, en el marco del Cont...Resolución de Gerencia Municipal
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el “Plan de Trabajo 2024 del Programa Municipal Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA) de la Municipalidad Provincial de Paita”; ello, en virtud a los fundamen...Resolución de Gerencia Municipal
ARTÍCULO PRIMERO: DAR CUMPLIMIENTO AL MANDATO JUDICIAL, contenido en la Sentencia de Vista recaída en la Resolución N° Doce (12) de fecha 30 de enero de 2020, derivada del Expediente Judicial N° 00...Resolución de Gerencia Municipal
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2024, correspondiente al año fiscal 2024 del pliego: Municipalidad Provincial de Paita, aprobado con Resolución Gerencial ...Resolución de Gerencia Municipal
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar PROCEDENTE EN PARTEla solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 01 del Contrato N° 013-2023-MPP, contratación para la ejecución de la obra: “Mejoramiento del servicio d...Resolución de Gerencia Municipal
ARTÍCULO PRIMERO: DAR CUMPLIMIENTO AL MANDATO JUDICIAL, contenido en la Sentencia de Vista recaída en la Resolución N° Trece (13) de fecha 11 de agosto 2020, derivada del Expediente Judicial N° 00...