Resolución Gerencial Regional
- DECLARAR procedente en parte la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 del Contrato de Ejecución de Obra N° 008-2022-GORE-ICA, para la ejecución de la obra: Creación y Mejoramiento y Ampliación del...
- DECLARAR improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo parcial N° 06 del Contrato de Ejecución de Obra N° 008-2023-GORE-ICA ...
- APROBAR el expediente técnico del proyecto denominado: Mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal IC-724, tramo EMP. IC-108 Yauca del Rosario del Distrito de Yauca del Rosario ...
- DECLARAR improcedente, el recurso de reconsideración contra la Resolución Gerencial Regional N° 361-2022-GORE-ICA/GRAF, presentado por el contratista EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SAC.
- APROBAR el Plan Anual de Contrataciones - PAC Año Fiscal 2023 del Gobierno Regional de Ica, instrumento técnico en gestión que contiene los procedimientos de selección ...
- APROBAR el reporte de Anexo "Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias" de fecha 20 de enero de 2023, que detalla a los titulares y suplentes ...
- DECLARAR procedente, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 del contrato de ejecución de obra N° 17-2022-GORE-ICA, sujeto a la Licitación Pública N° 15-2022 ...
- Declarar la Nulidad de la Resolución Subgerencial N° 0272-2022-GORE-ICA/SGRH de fecha 20 de diciembre de 2022, emitida por la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos ...
- APROBAR el reporte de Anexo "Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias" de fecha 16 de Enero de 2023, que detalla a los titulares y suplentes ...
- APROBAR el reporte de Anexo "Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias" de fecha 16 de Enero de 2023, que detalla a los titulares y suplentes ...
- APROBAR el reporte de Anexo "Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias" de fecha 13 de Enero de 2023, que detalla a los titulares y suplentes ...
- APROBAR el reporte de Anexo "Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias" de fecha 13 de Enero de 2023, que detalla a los titulares y suplentes ...
- APROBAR el reporte de Anexo "Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias" de fecha 13 de Enero de 2023, que detalla a los titulares y suplentes ...
- DECLARAR procedente en parte la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 del Contrato de Ejecución de Obra N° 008-2022-GORE-ICA, para la Ejecución de la Obra "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE...
- APROBAR el reporte de Anexo "Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias" de fecha 11 de Enero de 2023, que detalla a los titulares y suplentes ...
- APROBAR el reporte de Anexo "Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias" de fecha 11 de Enero de 2023, que detalla a los titulares y suplentes ...
- APROBAR el reporte de Anexo "Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias" de fecha 11 de Enero de 2023, que detalla a los titulares y suplentes ...
- APROBAR el reporte de Anexo "Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias" de fecha 11 de Enero de 2023, que detalla a los titulares y suplentes ...
- APROBAR el reporte de Anexo "Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias" de fecha 10 de Enero de 2023, que detalla a los titulares y suplentes responsables para el manejo de las cuentas bancarias...
- DEJAR SIN EFECTO, a partir de la fecha, la Resolución Gerencial Regional N° 455-2022-GORE-ICA-GRAF de fecha 30 diciembre de 2022 ...
- RECONOCER el pago por el servicio, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la presente resolución ...
- RECONOCER el pago por el servicio, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la presente resolución ...
- RECONOCER el pago por el servicio, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la presente resolución ...
- AUTORIZAR el pago a cuenta por el importe de s/. 20,159.06, a favor del demandante PRIMA AFP S.A. según lo dispuesto por el Segundo Juzgado ...
- AUTORIZAR el pago a cuenta por el importe de s/. 279,477.46, a favor del demandante PRIMA AFP S.A. según lo dispuesto por el Segundo Juzgado ...