Resolución Gerencial Regional
APROBAR. la Ampliación de Plazo N° 06 del Componente Equipamiento, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA 1.E ESTATAL LOS ANDES DE LA LOCALID
APROBAR. la Ampliación de Plazo N° 06 del Componente Equipamiento, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA 1.E ESTATAL LOS ANDES DE LA LOCA...DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación promovido por el administrado CÉSAR TEFILO PALACIOS PACHECO, contra la Resolución Directoral Administrativa N.° 00077-2024-GRA/GG-GRDS• DREA
DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación promovido por el administrado CÉSAR TEFILO PALACIOS PACHECO, contra la Resolución Directoral Administrativa N.° 00077-2024-GRA/GG-GRDS• D...DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por el Segundo Juzgado de Trabajo Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declara consentida la sentencia, contenida en la resoluci6n N°
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por el Segundo Juzgado de Trabajo Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declara consentida la sentencia, contenida en la resoluci6n ...APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado N° 25, por la aprobaci6n de la Ampliaci6n de Plazo N° 19, derivado de la Decisión N° 09 de la Junta de Resolu
APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado N° 25, por la aprobaci6n de la Ampliaci6n de Plazo N° 19, derivado de la Decisión N° 09 de la Junta de Res...APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, por la aprobación de la Ampliación de Plazo N"° 31, otorgado por la Decisión N? 24 de la Junta de Resolución de Disputas,
APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, por la aprobación de la Ampliación de Plazo N"° 31, otorgado por la Decisión N? 24 de la Junta de Resolución de Disputa...RGR 359-2024-GRA/GGR-GRI - NO UTILIZADO
RGR 359-2024-GRA/GGR-GRI - NO UTILIZADOAPROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plaza N° 29, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA MA
APROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plaza N° 29, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA...DESIGNAR el Comité de selección y nominación para el reconocimiento de las "Empresas del Bicentenario", hasta culminar con la premiaci6n señalada, el mismo que se organizar~ y ejecutar~ las a
DESIGNAR el Comité de selección y nominación para el reconocimiento de las "Empresas del Bicentenario", hasta culminar con la premiaci6n señalada, el mismo que se organizar~ y ejecutar~ la...APROBAR, la solicitud de Sustituci6n de Personal Clave - Jefe de Supervisión, de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION
APROBAR, la solicitud de Sustituci6n de Personal Clave - Jefe de Supervisión, de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENC...APROBAR la Liquidación Técnico - Financiero del Plan de Negocio "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA MIEL DE ABEJA Y DERIVADOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIO ECOLOGICO
APROBAR la Liquidación Técnico - Financiero del Plan de Negocio "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA MIEL DE ABEJA Y DERIVADOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIO ECOLOG...APROBAR la Liquidación Técnico - Financiero de Negocio “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHA DEL AEO KORI ANKA SUR SAC, DISTRITO DE
APROBAR la Liquidación Técnico - Financiero de Negocio “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHA DEL AEO KORI ANKA SUR SAC, DISTRITO DE CHIPAO PROVINCIA DE LUCANAS, R...APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado -• Actualizado, producto por la ampliación de plazo N"°13 y suspensión por el término del an0 fiscal 2023, para la ejecución de la Obra: "REE
APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado -• Actualizado, producto por la ampliación de plazo N"°13 y suspensión por el término del an0 fiscal 2023, para la ejecución de la Obra: "...APROBAR: la Ampliaci6n de Plaza N° 07, para la ejecuci6n del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD TRAMO: EMP. AY-780 (MOLLEPATA) - EMP. PE 3S (PONGORA),
APROBAR: la Ampliaci6n de Plaza N° 07, para la ejecuci6n del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD TRAMO: EMP. AY-780 (MOLLEPATA) - EMP. PE 3S (PONGORA...APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado -• Actualizado, producto por la ampliaci6n de plazo N°07, para la ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado -• Actualizado, producto por la ampliaci6n de plazo N°07, para la ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ...FORMALIZAR, con eficacia anticipada conforme a lo facultado por el articulo 17 numeral 17 .1 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, el Acta de Acuerdo de
FORMALIZAR, con eficacia anticipada conforme a lo facultado por el articulo 17 numeral 17 .1 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, el Acta de Acuerdo ...APROBAR, el Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N" 02, para ejecuci6n de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL GR. LA MAR, JR. GENERAL
APROBAR, el Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N" 02, para ejecuci6n de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL GR. LA MAR, JR. GENE...APROBAR: la Solicitud del Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado, "por inicio de ejecuci6n de la obra", del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL
APROBAR: la Solicitud del Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado, "por inicio de ejecuci6n de la obra", del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTA...APROBAR: el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, para la ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CACHI EN LA REGION -AYACUCHO", con Código Único de inversio
APROBAR: el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, para la ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CACHI EN LA REGION -AYACUCHO", con Código Único de invers...APROBAR: la Ampliación de Plazo N° 01, para la ejecución, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS LINEAS ARTESANALES DE TEXTILERIA, PIEDRA TALLADA Y CERÁMICA EN LOS
APROBAR: la Ampliación de Plazo N° 01, para la ejecución, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS LINEAS ARTESANALES DE TEXTILERIA, PIEDRA TALLADA Y CERÁMICA EN L...APROBAR, el Expediente Técnico de Adicional de Obra N°03, para la ejecuci6n, del Proyecto: "ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHANKA DE CARAPO, PROVI
APROBAR, el Expediente Técnico de Adicional de Obra N°03, para la ejecuci6n, del Proyecto: "ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHANKA DE CARAPO, PR...RECTIFICAR el error material contenido en los artículos segundo tercero y cuarto de la Resolución Gerencial Regional N.º 0071-2024-GRA/GR-GG-GRDS de fecha 22 de abril de 2024, quedando redactado de la
RECTIFICAR el error material contenido en los artículos segundo tercero y cuarto de la Resolución Gerencial Regional N.º 0071-2024-GRA/GR-GG-GRDS de fecha 22 de abril de 2024, quedando redactado de...RECTIFICAR el error material contenido en las artículos segundo, tercero y cuarto de la Resolución Gerencial Regional N.° 0071-2024-GRA/GR-GG-GRDS, de fecha 22 de abril de 2024, quedando redactado
RECTIFICAR el error material contenido en las artículos segundo, tercero y cuarto de la Resolución Gerencial Regional N.° 0071-2024-GRA/GR-GG-GRDS, de fecha 22 de abril de 2024, quedando redact...DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral y penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirma la sentencia de primera instancia, misma que declara NULA la Resoluci
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral y penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirma la sentencia de primera instancia, misma que declara NULA la Resol...DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declara NULA la Resolución Gerencial Regional N° 210-2018-GRA/GR-GG-GRDS, de fecha 15 de agosto de
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declara NULA la Resolución Gerencial Regional N° 210-2018-GRA/GR-GG-GRDS, de fecha 15 de agosto...INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE OFICIO del acto administrativo Resolución Gerencial Regional N° 172-2023-GRA/GR-GG-GRDS, de fecha 25 de setiembre de 2023, por estar incurso en las causales de n
INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE OFICIO del acto administrativo Resolución Gerencial Regional N° 172-2023-GRA/GR-GG-GRDS, de fecha 25 de setiembre de 2023, por estar incurso en las causales d...