Otorgar la CONFORMIDAD a la Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA para el Proyecto: "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL TRAMO DE CODIGO DE RUTA AY-1052 (BALCONIYOCC KM 8+000 A POTONGO KM 28+000) TOTAL LONGIT

Otorgar la CONFORMIDAD a la Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA para el Proyecto: "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CANIMO VECINAL NO PAVIMENTADO EN EL TRAMO: Azul curva - Chinchay - Mollepampa..

DECLARA IMPROCEDENTE: la Ampliación de Plazo N° 03, por Cuarenta y Cinco (45) dias calendarios, solicitada por el Contratista "CONSORCIO PUENTE MOYOCC" para la ejecución de la obra: "CREACION DE PUENT

APROBAR, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 28, por Ochenta y Tres (83) días calendarios, solicitada por el Contratista SINOHYDRO CORPORATION LIMITED SUCURSAL DEL PERU, para la ejecución..

APROBAR, la solicitud de Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado - Actualizado, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 432.35/M

APROBAR, la liquidación Técnica y Financiera Parcial de las Metas: 198-2015, 222-2017, 030-2019, 054-2020 y 046-2021: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS..

APROBAR la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 al servicio de Supervisión de la Obra - CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA, por el plazo de cuatro dias calendario, para la ejecución de la obra..

APROBAR, el Nuevo Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado actualizado, Programacion CPM, por la Ampliacion de Plazo N° 02 POR 68 DIAS CALENDARIOS, derivado del Laudo Arbitral del Caso Arbitral N

DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación, interpuesto por Doña OLGA GUTIERREZ ARAUJO, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial No. 01454-2023-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR..

DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación, formulado por el impugnante MAURO SOLORZANO MENDOZA, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial No. 01488-2023GRA/GOB-GG-GRDS-DREA..

DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación, formulado por el impugnante ALEX BEJARANO LIMACO, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial No. 01390-2023-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR,

DECLARAR IMPROCEDENTE, el Recurso Administrativo de Apelación, formulado por la impugnante MARIA ANGELICA PAZ VERGARA PEREZ contra la Resolución Directoral Regional Sectorial No. 01533-2023-GRA/GOB-GG

DECLARAR IMPROCEDENTE, el Recurso de Apelación interpuesto por LEONCIO VILLANUEVA ÑAÑA, contra la Carta No. 006-2023-GRA/GG-GRDE, de fecha 27/03/2023 y el informe Legal No. 012-2023-GRA-GG-GRDE-DRAA..

APROBAR, el Calendario Valorizado de Obra N° 03 derivado por la ampliacion de Plazo N° 04, par ala ejecucion de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DE HUANTA, DISTRITO DE AYAHUANCO-HUANTA..

APROBAR, el Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N° 04 y Deductivo Vinculante N° 04, del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P GENERAL CORDOVA..

APROBAR: la Ampliación de Plazo N° 05, para la ejecución del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE DIQUE; EN EL (LA) RECARGA HÍDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO URPAY EN LA LOCALIDAD URPAY..

APROBAR, el Expediente Técnico del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO-PROVINCIA DE LUCANAS-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CUI 2482848..

APROBAR: la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, para la ejecución del Proyecto: "CONSTRUCCION DE DIQUE; EN EL (LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO QUITURARA..

APROBAR, la Programación de Ejecución de obra (CPM) CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO-ACTUALIZADO, que deviene de la Decisión N° 05 emitido por la Junta de Resolución de Disputas (Exp. 3694-548

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra Valorizado N° 14, Valorizado - Actualizado y la Programación CPM, por la ampliación de plazo, que deviene por decisión N° 115 de la Junta de Resolución..

APROBAR, el Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02, par ala ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CON ASFALTO TRAMO CENTRO POBLADO DE CARME

APROBAR, la Ampliación de Plazo Parcial N° 15 DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION LA MAR - AYACUCHO" con CUI N° 2194682,

APROBAR, la solicitud de Reconocimiento de Mayores Gastos Generales Variables y Gastos de Supervisión, por Ampliación de Plazo N° 01, de la Obra: "CREACION DEL ARCO EN MEMORIA D ELOS MARTIRES..

APROBAR, el calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado - Actualizado, para la ejecución del Proyecto: "REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA..