FORMALIZAR, con eficacia anticipada conforme a lo facultado por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, el Acta de Suspensión de Plaza de Servici

APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 07 del Componente Equipamiento, para la Ejecuci6n de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E ESTATAL LOS ANDES DE LA LOCALIDA

APROBAR, con eficacia anticipada conforme a lo facultado par el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley No 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Ia Ampliación de Plazo N° 02. para la Ejecuc

APROBAR, el Expediente Técnico de Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante de Obra N° 02, del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA, INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO CIUDAD DE LAS AMERICAS ZONA

APROBAR, el Expediente Técnico de Adicional de Obra N° 04 y Deductivo Vinculante de Obra N°04, del Proyecto: "MEJORAMI ENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTAR

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, del Componente de Contingencia de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO

APROBAR, la Liquidación Técnica y Financiera Parcial de la meta: 094 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLGICO PÚBLICO PERÚ COREA DEL SUR DISTRITO DE HUANCAPI, PROVINCIA

APROBAR, la Actualización del Componente Gesti6n de Proyectos, de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQ

APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 04 del Componente Equipamiento y Mobiliario, para la Ejecuci6n de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E COLEGIO MIXTO INDUSTRI

APROBAR, el Expediente Técnico de Adicional de Obra N° 03, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N' 432-35/MX-U NUEVO AMANECER-YANAMA DEL DISTRITO DE C

APROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plazo N 16 del Contrato de Supervisión de Obra, presentada por la empresa SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO, par el plaza de Trece (13) días calendarlo, contabiliz

DESIGNAR, la Comisi6n de Verificación y Recepción Parcial de la Obra: "REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que confirma la sentencia de primer. a instancia, l

DECLARAR FUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelaci6n promovido por la administrada MAURA EDIT CEBRIAN DE ENCISO, contra la Resolución Directoral Administrativa N.' 00122-2024-GRA/GG-GRDS­-DREA-OA,

DECLARAR FUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelaci6n promovido por el administrado ISAAC GUTIERREZ TORRES, contra el numeral 3 (tres) de la Resoluci6n Directoral Administrativa N. • 00040-2023­-GR

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral y Penal Liquidadora, de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirma la sentencia de primera instancia, que declara NULA la Resolución..

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral, de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirma la sentencia de primera instancia, que declara NULA la Resoluci6n Gerencial Regional..

DECLARAR FUNDADO EN PARTE, el Recurso Administrativo de Apelaci6n promovido por la administrada TEODOSIA BERROCAL AVILES, contra la Resoluci6n Directoral Administrativa N.° 00124­ 2024-GRAIGG-GRDS-DRE

DECLARAR INFUNDADO el recurso administrativo de apelaci6n interpuesta por la administrada VIOLETA VENERANDA ECHEVARRIA CALDERON, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial No. 0509-2024­ GRAI

DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelaci6n promovido por el administrado ALFONSO CASTRO MORALES, contra la Resoluci6n Directoral Regional Sectorial No. 0479-2024-GRA/GR-GGR-GRDE­ DRAA-

DESIGNAR, el Comité de Recepción de la Obra: del componente "SUPERESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE MODULAR PONGORA" proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD TRAMO: EMP. AY-7

APROBAR, el Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N° 05, para ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD TRAMO: EMP. AY-780 (MOLLEPATA) -EMP. PE 3S..

Otorgar la CONFORMIDAD a la Ficha Técnica Socio Ambiental -FITSA para el servicio 'MANTENIMIENTO PERI~DICO DE LA VIA VECINAL AY-909, TRAMO: EMP.PE-30D - SAN GERONIMO DE TAULLI- URABAMBA - TAULLI WASI

OTORGAR la certificación Ambiental en la Categoría I- Declaración de impacto Ambiental (DIA) al Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS TRAMOS: CHILCAS CCASA -