APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL LIMONCHAYOCC-SAN JUNA DE MATUCANA-TRIBOLINE-AY519-GRANJA SIVIA BAJA-SI

APROBAR, le Expediente Adicional de Obra N° 03 y Deductivo Vinculante de Obra N° 03, del Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 38059 DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO

APROBAR, el Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N° 03, de los componentes C.P Llacllan y C.P Chuqui, para ejecución de la obra: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLA

APROBAR, la Modificación y/o Actualización del Componente Gestión de Proyectos, de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA, DANIEL ALCIDES CARRION, D

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado y Programación de ejecución de Obra (CPM), para la ejecución del componente "Superestructura metálica del Puente Modular Pongora"

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) valorizado actualizado, "Acuerdo en la Parte Considerativa", del Proyecto: IOARR "ADQUISICION DE TERRENO Y CERCO PERIMETRIVO; EN EL (LA) MEJROAMIENTO Y A

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrado de Apelación interpuesto por el administrado Carlos Gregorio Cáceres Quispe, contra la Resolución Directoral Regional No. 457-2023-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, del Proyecto de Inversión: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL TRAMO TIRCUS-MEJORADA, DISTRITO DE SIVIA-PROVI

APROBAR: la ampliación de Plazo N° 12, para la ejecución, del Proyecto: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado N° 21, por la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 22, por 24 días calendario, según la Decisión N° 14, de la Junta Resolución

DECLARAR PROCEDENTE EN PARTE, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 35, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDDES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEG

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación promovido por el administrado FAUSTINO PALOMINO AYVAR, contra la Resolución Directoral Administrativa N° 00121-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-OA, de fe

DECLARAR IMPROEDENTE por extemporáneo el recurso administrativo de apelación formulado por el administrado Santos Julio Aroni Ramírez, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 189-2021-GR

APROBAR: la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 04, para la ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 432-35/MX-U NUEVO AMANECER-YANAMA DEL DI

APROBAR: la Ampliación de Plazo N° 02, para la ejecución de la actividad: "MANTENIMIENTO RUTINARIO D ELA CARRETERA AYACUCHO-TAMBILLO-EMP PE-3S (DV.OCROS) (0+000 AL 78+000), PROVINCIA DE HUAMANGA-REGIO

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado N° 20, por la aprobación de la Ampliación de Plazo N| 26, por 20 días calendario, "Acuerdo en la Parte considerativa", para la eje

APROBAR, la Modificación y/o Actualización del componente Gestión de Proyectos, de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ..

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrado de Apelación interpuesto por el administrado CARLOS PARIONA QUISPE, contra la Resolución Directoral Regional No. 457-2023-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 29 de dic

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, "CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE CHOYMACOTA TRAMO PUTIS-APULEMA-PACHACHACA-CHONGOS, DISTRITO DE SANTILLANDA..

APROBAR, la solicitud de Calendario de Avance de Obra (VAO) Valorizado Acelerado, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EEDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASI

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que confirmó la sentencia apelada de fecha 15 de dic

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que confirmó la sentencia apelada de fecha 31 de jul

APROBAR, el Calendario de avance de Obra (CAO)valorizado actualizado "Acuerdo en la Parte Considerativa", del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OREDIS PARA LA ATENCION INTEGRAL A LAS PERS

APROBAR, el Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02, para la ejecución de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE