Resolución Gerencial Regional
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Ayacucho, que confirman por mayoría la sentencia apelada contenida en la resolución N.º 05 de fecha 03 de diciemb
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Ayacucho, que confirman por mayoría la sentencia apelada contenida en la resolución N.º 05 de fecha 03 de dici...DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por el Segundo Juzgado de Trabajo Supraprovincial de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, contenida en la resolución N.º 08 (sentencia) de fecha 29 de
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por el Segundo Juzgado de Trabajo Supraprovincial de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, contenida en la resolución N.º 08 (sentencia) de fecha 29...DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que declara fundado la demanda contencioso administr
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que declara fundado la demanda contencioso admini...DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de ia Corte Suprema de Justicia de la Republica que declara fundado la demanda contencioso administra
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica que declara fundado la demanda contencioso adminis...DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Ayacucho, que confirmo la sentencia contenida resolución N.º 08 de fecha 09 de mayo de 2019.
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Ayacucho, que confirmo la sentencia contenida resolución N.º 08 de fecha 09 de mayo de 2019.DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso Administrativo de Apelación promovido por los TRABAJADORES DE LA MICRO RED DE SANTA ELENA Y LOS RESPONSABLES DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL, del D
DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso Administrativo de Apelación promovido por los TRABAJADORES DE LA MICRO RED DE SANTA ELENA Y LOS RESPONSABLES DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL, de...DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que declara NULA la Resolución Gerencial Regional N°
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que declara NULA la Resolución Gerencial Regional...DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral Permanente y Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirma la sentencia de primera instancia, la misma que declara..
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral Permanente y Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirma la sentencia de primera instancia, la misma que declara...DECLARAR FUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación, promovido por CRISTINO QUISPE HUAMANI, contra los alcances de la Resolución Directoral Regional Sectorial No. 0136-2024-GRA/GG-GRDE-DRAAOAJ/ DR
DECLARAR FUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación, promovido por CRISTINO QUISPE HUAMANI, contra los alcances de la Resolución Directoral Regional Sectorial No. 0136-2024-GRA/GG-GRDE-DRAAOAJ/...Otorgar la CONFORMIDAD a la Ficha Técnica Socio Ambiental -FITSA para la actividad “MANTENIMIENTO PERI6DICO DE CAMINO DE HERRADURA DE LAS LOCALIDADES DE TOTORA, CHILLHUA, ORONCCOY, HUALLHUA Y CHAPI..
Otorgar la CONFORMIDAD a la Ficha Técnica Socio Ambiental -FITSA para la actividad “MANTENIMIENTO PERI6DICO DE CAMINO DE HERRADURA DE LAS LOCALIDADES DE TOTORA, CHILLHUA, ORONCCOY, HUALLHUA Y CHAPI...Otorgar la CONFORMIDAD a la Ficha T6cnica Socio Ambiental -FITSA para la actividad “MANTENIMIENTO PERI6DICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO EN EL TRAMO HUAYRURPATA - ACHUPA -CUCULIPAMPA - KANCURIPAM
Otorgar la CONFORMIDAD a la Ficha T6cnica Socio Ambiental -FITSA para la actividad “MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO EN EL TRAMO HUAYRURPATA - ACHUPA -CUCULIPAMPA - KANCURI...APROBAR, el Expediente Técnico actualización de costos y presupuesto del Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL..
APROBAR, el Expediente Técnico actualización de costos y presupuesto del Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAPRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL ...DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación promovido per el administrado MOISES PAUCAR TORO, contra la Resolución Directoral Administrativa N.º 00621-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-OA, de fecha
DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación promovido per el administrado MOISES PAUCAR TORO, contra la Resolución Directoral Administrativa N.º 00621-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-OA, de fec...PRORROGAR, bajo el Regimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales en condición eventual, con cargo a los proyectos de inversión publica del Pliego 444: Gobierno Regio
PRORROGAR, bajo el Regimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales en condición eventual, con cargo a los proyectos de inversión publica del Pliego 444: Gobierno Re...APROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 31, para la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA MAR - AYACUCHO”, Códig
APROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 31, para la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA MAR - AYACUCHO”, Có...APROBAR, la liquidación Final del Contrato N° 091-2021-SEDE CENTRAL-OAPF, contratación del servicio de consultoría de obra de elaboración del expediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
APROBAR, la liquidación Final del Contrato N° 091-2021-SEDE CENTRAL-OAPF, contratación del servicio de consultoría de obra de elaboración del expediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVI...APROBAR, el Reconocimiento de Reajustes de Valorizaciones de las prestaciones de adicionales al servicio de Supervisión, derivado de las ampliaciones de plazo N° 09, N° 10, N° 11 y N° 12, del 31 de ma
APROBAR, el Reconocimiento de Reajustes de Valorizaciones de las prestaciones de adicionales al servicio de Supervisión, derivado de las ampliaciones de plazo N° 09, N° 10, N° 11 y N° 12, del 31 de...DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación promovido por la administrada ANGELICA PALOMINO VDA DE FLORES, contra la Resolución Directoral Administrativa N.° 00264-2023- GRA/GG-GRDS-DREA
DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación promovido por la administrada ANGELICA PALOMINO VDA DE FLORES, contra la Resolución Directoral Administrativa N.º 00264-2023-GRA/GG-GRDS-DR...PRORROGAR, bajo el regimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, el contrato temporal de servicios personales del administrado, en las condiciones que a continuación se detalla: ING. LUIS ESCOBAR BE
PRORROGAR, bajo el regimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, el contrato temporal de servicios personales del administrado, en las condiciones que a continuación se detalla: ING. LUIS ESCOBAR...APROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 30, para la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA MAR - AYACUCHO”, Códig
APROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 30, para la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA MAR - AYACUCHO”, Có...APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado N° 24, por la aprobaci6n de la Ampliaci6n de Plazo N° 29, para la ejecuci6n de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA
APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado N° 24, por la aprobaci6n de la Ampliaci6n de Plazo N° 29, para la ejecuci6n de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTI...APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE
APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO ...APROBAR: la Ampliación de Plaza N° 12, para la ejecuci6n del Proyecto: "INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS II.EE. N° 38329 ANDR~S HUAMAN P~REZ, N° 38774, N° 3
APROBAR: la Ampliación de Plaza N° 12, para la ejecuci6n del Proyecto: "INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS II.EE. N° 38329 ANDR~S HUAMAN P~REZ, N° 38774, N...APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 15 del Contrato de Supervisión de Obra, presentada por la empresa SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO, por el plazo de Veintiún (21) días calendario..
APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 15 del Contrato de Supervisión de Obra, presentada por la empresa SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO, por el plazo de Veintiún (21) días calendario, conta...APROBAR, la Solicitud de Ampliaci6n de Plaza N° 02, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN B~SICA REGULAR DE LA INSTITUCI~N EDUCATIVA LUIS ALBER
APROBAR, la Solicitud de Ampliaci6n de Plaza N° 02, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN B~SICA REGULAR DE LA INSTITUCI~N EDUCATIVA LUIS AL...