Resolución Gerencial Regional N.° 300-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, el calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado N° 13 y N° 14, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CON ASFALTO TRAMO CENTRO POBLADO DE CARMEN ALTO-DISTRITO DE CARMEN ALTO

Resolución Gerencial Regional N.° 299-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado N° 03 "Acuerdo en la Parte Considerativa", del Proyecto: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y CONTROL DE TRATA DE PERSONA

Resolución Gerencial Regional N.° 298-2024-GRA/GG-GRIFELICITAR, a los organizadores, colaboradores, jurados y ganadores del "Segundo Concurso de Alfombras GORE - AYACUCHO 2024" en homenaje a la PROCESION DEL SEÑOR DE LA PARRA, llevado a cabo el sábado 2

Resolución Gerencial Regional N.° 297-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la solicitud de Extensión del Plazo del Contrato N° 191-2022-GRA CENTRAL -OAPF, del Servicio de Supervisión de ejecución de la Obra: "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MOYOCC..

Resolución Gerencial Regional N.° 105-2024-GRA/GR-GG-GRDSDECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación, formulado por la administrada VICTORIA ASPARRIN OSPIN, contra la Resolución Directoral Administrativa No. 00399-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-OA, de

Resolución Gerencial Regional N.° 104-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que confirmó la sentencia apelada, de fecha 14 de m

Resolución Gerencial Regional N.° 103-2024-GRA/GR-GG-GRDSDECALRAR INFUNDADO el recurso administrativo de Apelación promovido por la administrada LUDOVINA GUTIERRES MACIZO contra la Resolución Directoral Administrativa N° 00222-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-OA..

Resolución Gerencial Regional N.° 102-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que confirmo la sentencia apelada de fecha 25 de abr

Resolución Gerencial Regional N.° 023-2024-GRA/GR-GG-GRRNGMAOTORGAR la certificación Ambiental en la Categoría I - Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL TRAMO EMP

Resolución Directoral Regional N.° 016-2024-GRA/GR-GG-GRDEDECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación, formulado por los administrados FRANCISCO SANTIAGO CCONOCC Y FRANCISCO SANTIAGO LOPEZ contra la Resolución Directoral Regional Sectorial No.

Resolución Gerencial Regional N.° 101-2024-GRA/GR-GG-GRDSDECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por la administrada MAURA BENIGNA ENCISO LOPEZ, contra la Resolución Directoral Administrativa N° 123-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-OA,

Resolución Gerencial Regional N.° 296-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 28, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA MAR-AYACUCHO",

Resolución Gerencial Regional N.° 295-2024-GRA/GG-GRIDESIGNAR, la Comisión de Recepción y Liquidación de la Obra: "INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI,

Resolución Gerencial Regional N.° 294-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, el pago de los servicios de peritaje de oficio, frente al Arbitraje por Resolución del Contrato del Consorcio San Nicolás, por el monto total de S/20,650.00, inc. I.G.V. a incorporarse en el

Resolución Gerencial Regional N.° 293-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 para la ejecución del Proyecto: "CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION CCOCHAQ - HUAYLLAY - REGION AYACUCHO", con C.U.I N° 2110614, por un plazo de 31 dia

Resolución Gerencial Regional N.° 292-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la Actualización Presupuestal por concepto de modificación de los Gastos Generales y Gastos de Supervisión, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA

Resolución Gerencial Regional N.° 015-2024-GRA/GR-GG-GRDEDECLARAR IMPROCEDENTE la petición de "Nulidad de Oficio de la Resolución Directoral Regional Sectorial No. 0348-2021-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-DR de fecha 26-08-2021-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-DR de fecha 17-11-20

Resolución Gerencial Regional N.° 014-2024-GRA/GR-GG-GRDEDECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación formulado por la administrada SAIDA MARIBEL SANCHEZ BARRIENTOS contra la Resolución Directoral Regional Sectorial No. 0030-2023-GRA/GR-GG-GRDE

Resolución Gerencial Regional N.° 291-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la Ampliación de Plazo N° 11, para la Ejecución de la Obra: "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHI SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO",

Resolución Gerencial Regional N.° 290-2024-GRA/GGR-GRIDECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 10, para la ejecución de la Obra: "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHI SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO

Resolución Gerencial Regional N.° 289-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la Ampliación de Plazo N° 02, "Acuerdo en la Parte Considerativa", del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CON TICS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DEL..

Resolución Gerencial Regional N.° 100-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declara NULA la Resolución Gerencial Regional N° 253-2019-

Resolución Gerencial Regional N.° 099-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declaró fundado la demanda contencioso administrativa, en consecuencia declaró NULA la Resolución Ge

Resolución Gerencial Regional N.° 098-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por el Tercer Juzgado Civil de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declara NULA la Resolución Gerencial Regional N° 0120-2019-GRA/GR-GG-GRDS, de

Resolución Gerencial Regional N.° 096-2024-GRA/GR-GG-GRDSDECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación promovido por el administrado RANULFO AROSTEGUI DE LA CRUZ, contra la Resolución Directoral Administrativa N° 00027-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-OA,