RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

COMPENDIO
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Normas y documentos legales

8499 resultados:

22 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 648-2024-GRA/GGR-GRI
RECTIFICAR, el error material incurrido en la parte considerativa de la Resolución Gerencial Regional N° 491-2024-GRA/GGR-GRI, de fecha 10 de septiembre de 2024, de conformidad de lo dispuesto en los
Disponible en formato PDF
22 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 647-2024-GRA/GGR-GRI
APROBAR: Ampliaci6n de Plazo N° 04, del Proyecto: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y CONTROL DE TRATA DE PERSONAS EN 11 PROVINCIAS DE LA REGION AYACUCHO" con Código Único de Inversiones N°
Disponible en formato PDF
22 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 646-2024-GRA/GGR-GRI
APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 19, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO", Có
Disponible en formato PDF
22 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 645-2024-GRA/GGR-GRI
APROBAR, con eficacia anticipada conforme a lo facultado por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley No 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ampliación de Plazo N° 09, para la Ejecuci
Disponible en formato PDF
22 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 644-2024-GRA/GGR-GRI
APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, del proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO CIUDAD DE LAS AMERICAS ZONA I, DISTRITO D
Disponible en formato PDF
22 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 643-2024-GRA/GGR-GRI
APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 10, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑO
Disponible en formato PDF
22 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 642-2024-GRA/GGR-GRI
APROBAR, el Expediente Técnico de Adicional de Obra N°05, por partidas nuevas, del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA
Disponible en formato PDF
22 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 290-2024-GRA/GR-GG-GRDS
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declara la Resoluci6n Gerencial Regional N°216-2017-GRA/GR
Disponible en formato PDF
22 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 289-2024-GRA/GR-GG-GRDS
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral Permanente y Penal Liquidadora, de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirma la sentencia de primera instancia, la misma que declara N
Disponible en formato PDF
22 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 288-2024-GRA/GR-GG-GRDS
DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación promovido par la administrada JUSTINA PELLPE PEÑA, contra le Resolución Directoral Administrativa N° 01022-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-OA, de fecha
Disponible en formato PDF
22 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 287-2024-GRA/GR-GG-GRDS
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que confirma la sentencia de primera instancia, la m
Disponible en formato PDF
22 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 286-2024-GRA/GR-GG-GRDS
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral, de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirma la sentencia de primera instancia, que declara NULA la Resolución Gerencial Regional N°
Disponible en formato PDF
22 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 285-2024-GRA/GR-GG-GRDS
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que declara fundado la demanda contencioso administr
Disponible en formato PDF
22 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 284-2024-GRA/GR-GG-GRDS
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral de Huamanga, de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirma fa sentencia de primera instancia, la misma que declara NULA la Resolución..
Disponible en formato PDF
22 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 283-2024-GRA/GR-GG-GRDS
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que confirma la sentencia apelada de fecha 21 de dic
Disponible en formato PDF
22 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 282-2024-GRA/GR-GG-GRDS
DECLARAR FUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación promovido por la administrada ERNESTINA OBREGON VDA DE ROMANI, contra la Resolución Directoral Administrativa N° 00896-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-OA
Disponible en formato PDF
22 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 281-2024-GRA/GG-GRDS
DECLARAR NULO Y SIN EFECTO la Resolución Gerencial Regional N° 00168-2024-GRA/GR-GG-GRDS, de fecha 24 de julio de 2024, expedida a favor de LUIS RIVERA MEDINA, por cuanto el acto administrativo contie
Disponible en formato PDF
22 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 280-2024-GRA/GG-GRDS
RECTIFICAR el error material contenido en el artículo segundo de la Resolución Gerencial Regional N° 00133-2024-GRA/GR-GG-GRDS, de fecha 01 de julio de 2024, quedando redactado de la siguiente manera:
Disponible en formato PDF
22 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 279-2024-GRA/GR-GG-GRDS
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por el Juzgado de Trabajo Supraprovincial de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declara NULA la Resoluci6n Gerencial Regional N° 309-2019-GRA/GR
Disponible en formato PDF
21 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 641-2024-GRA/GGR-GRI
APROBAR, el Expediente Técnico Reformulado, del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA
Disponible en formato PDF
21 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 640-2024-GRA/GGR-GRI
APROBAR, la Ampliaci6n de Plazo N® 15, por fa causal atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a la Residencia de Obra, "por falta de disponibilidad presupuestal", para la ejecución de la
Disponible en formato PDF
21 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 278-2024-GRA/GR-GG-GRDS
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declara NULA la Resolución Gerencial Regional N° 265-2018-
Disponible en formato PDF
21 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 064-2024-GRA/GR-GG-GRRNGMA
Otorgar la CONFORMIDAD a la Ficha Técnica Socio Ambiental -FlTSA para el proyecto: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL R050723: EMP. AY-116 SOBRE EL RIO ATUNHUAYCCO EN LA LOCALIDAD DE RAC
Disponible en formato PDF
21 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 063-2024-GRA/GR-GG-GRRNGMA
Otorgar la CONFORMIDAD a la Ficha Técnica Socio Ambiental -FITSA para el proyecto: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL DEL TRAMO: PAMPAHUASI (PUENTE PAMPAHUASI), DISTRITO DE SAMUGARI, PRO
Disponible en formato PDF
21 de noviembre de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 062-2024-GRA/GR-GG-GRRNGMA
OTORGAR la certificación Ambiental en la Categoría I - Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL, SAN PEDRO D
Disponible en formato PDF