Resolución Gerencial Regional N.° 448-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la Ampliación de Plazo N° 01, para la Ejecuci6n del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y PREVENCION EN CONTRA DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES PERTENECIENTES AL QUINTIL 1

Resolución Gerencial Regional N.° 037-2024-GRA/GR-GG-GRRNGMAOtorgar la CONFORMIDAD a la Ficha Técnica Socio Ambiental -FITSA para el servicio 'MANTENIMIENTO PERI6DICO DE LA VIA VECINAL AY-1110, TRAMO: EMP. AY - 110 (SACSAMARCA) - ASCA - PALLCCA (LT=20.24 KM)..

Resolución Gerencial Regional N.° 036-2024-GRA/GR-GG-GRRNGMAOtorgar la CONFORMIDAD a la Ficha Técnica Socio Ambiental -FITSA para el servicio 'MANTENIMIENTO PERI6DICO DE LA VIA VECINAL AY-890, TRAMO: EMP. PE-30D - CARACHA. (LT=14.17KM) DEL DISTRITO DE SANCOS,

Resolución Gerencial Regional N.° 220-2024-GRA/GR-GG-GRDSDECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelaci6n promovido por el administrado VÍCTOR HUGO PALOMINO MORALES, contra la Resoluci6n Directoral Administrativa N.° 00712-2024-GRA/GG-GRDS­-DREA-OA

Resolución Gerencial Regional N.° 070-2024-GRA/GR-GG-GRDEDECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD de la Resolución Directoral Regional Sectorial 1292-2022- GRA/GR-GGR-DRDE-DRA-DR de fecha 30 de diciembre de 2022, por los fundamentos expuestos en la presente resoluci6n

Resolución Gerencial Regional N.° 447-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, el Expediente Técnico proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IE FELIPE GUAMAN POMA DE AYALA EN EL DISTRITO DE QUEROBAMBA - PROVINCIA..

Resolución Gerencial Regional N.° 446-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, el Reconocimiento de los Reajuste de Precios por Aplicaci6n de Formulas Polinómicas, del periodo 2022 y 2024 (diciembre de 2022 al marzo de 2024), a favor de la Empresa CONSORCIO SUPERVI

Resolución Gerencial Regional N.° 445-2024-GRA/GG-GRIAPROBAR, la Liquidación Técnica y Financiera Final del: "AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOL~GICO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, PROVINCIA DE - SUCRE­ AYACUCHO", con Cód

Resolución Gerencial Regional N.° 444-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la solicitud de Sustitución de Personal Clave - Residente de Obra, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SANCOS-SACCSAMARCA-PUTACCASA-OSCCONTA-EMP PE-32A EN LAS PROVINCIAS

Resolución Gerencial Regional N.° 443-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, el Expediente Técnico de Adicional de Obra N"01, para la ejecución, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE

Resolución Gerencial Regional N.° 219-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral Permanente y Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirma la sentencia de primera instancia, que declara NULA la Res

Resolución Gerencial Regional N.° 218-2024-GRA/GR-GG-GRDSDECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelaci6n promovido por el administrado JESUS ROJAS CASTRO, contra la Resolución Directoral Administrativa N° 00656-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-OA, de fecha 0

Resolución Gerencial Regional N.° 217-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral Permanente y Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirma la sentencia de primera instancia, que declara NULA..

Resolución Gerencial Regional N.° 216-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral de huamanga, de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirma la sentencia de primera instancia, la misma que declara NULA la Resolució

Resolución Gerencial Regional N.° 442-2024-GRA/GGR-GRIDECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 26, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DELHOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, AYNA- LA MAR

Resolución Gerencial Regional N.° 441-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la Solicitud de Ampliaci6n de Plaza N° 25, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, AYNA-LA MAR

Resolución Gerencial Regional N.° 440-2024-GRA/GGR-GRIDECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliaci6n de Plaza N° 24, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCI~N,

Resolución Gerencial Regional N.° 439-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la solicitud de Sustitución de Personal Clave - Jefe de Supervisión, de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE

Resolución Gerencial Regional N.° 438-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, Actualización de Costos del Expediente Técnico, del componente: "I.E.I. N° 431-17/MX-U DE SAN MARTIN DE HERCOMARCA" de la Obra: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ES

Resolución Gerencial Regional N.° 069-2024-GRA/GR-GG-GRDEDECLARAR FUNDADO el Recurso Administrativo de Apelaci6n, promovida por ENRIQUETA JUANA PARIONA HUAYA, contra los alcances de la Resolución Directoral Regional Sectorial No. 0224-2024-GRA/GG­ GRDE-DRAA

Resolución Gerencial Regional N.° 437-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, Ampliación de Plazo N° 01, para la ejecución de obra complementaria del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA..

Resolución Gerencial Regional N.° 436-2024-GRA/GGR-GRIRGR 436-2024-GRA/GGR-GRI - NO UTILIZADO

Resolución Gerencial Regional N.° 435-2024-GRA/GGR-GRIAUTORIZAR, la Reformulación del Expediente Técnico del Proyecto: "ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHANKA DE CARAPO, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO", con Código Único de inv

Resolución Gerencial Regional N.° 434-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, el Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N° 08 "Reubicación de Torre de Alta Tensión", para ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUC

Resolución Gerencial Regional N.° 433-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, por la aprobaci6n de la Ampliación de Plazo N° 02, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE E