Resolución Directoral
D.S. 033-2002-MTC
SE RESUELVE:Artículo 1.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 29 al ContratoN° 31-2022-MTC/20.2, por dos (02) días calendario, para la ejecución de la Obra “Culminación deob...D.S. 033-2002-MTC
SE RESUELVE:Artículo 1.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 28 al ContratoN° 031-2022-MTC/20.2, por 02 días calendario, para la ejecución de la obra: Culminación de obrade...D.S. 033-2002-MTC
SE RESUELVE:Artículo 1.- Rectificar de oficio el error material incurrido en el Artículo 1 de la ResoluciónDirectoral N° 050-2024-MTC/20 del 18.01.2024, respecto a la cantidad de días calendario so...D.S. 033-2002-MTC
SE RESUELVE:Artículo 1.- CONCEDER con eficacia anticipada la licencia sindical, con goce deremuneraciones, a los miembros de la Comisión Negociadora del Sindicato de Trabajadores CASde PROVIAS NACI...D.S. 033-2002-MTC
SE RESUELVE:Artículo 1.- Aprobar administrativamente la Liquidación Final del Contrato N° 22-2020-MTC/20.2, suscrito con la empresa GEOMÉTRICA INGENIERÍA DE PROYECTOS, SUCURSAL DEL PERÚ, paraefectu...D.S. 033-2002-MTC
SE RESUELVE:Artículo 1.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 26 al ContratoN° 031-2022-MTC/20.2, por 06 días calendario, para la ejecución de la obra: Culminación de obrade...D.S. 033-2002-MTC
SE RESUELVE:Artículo 1.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 25 alContrato N° 031-2022-MTC/20.2, por 28 días calendario, para la ejecución de la obra:Culminación de obra de...D.S. 033-2002-MTC
SE RESUELVE:Artículo 1.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo de Obra N° 40,por 40 días calendario, en el Contrato de Ejecución de Obra N° 167-2018-MTC/20.2 suscrito el20.12.20...D.S. 033-2002-MTC
SE RESUELVE:Artículo 1.- Declarar PROCEDENTE la solicitud de Prórroga de Plazo N° 31, por 01 díacalendario, correspondiente a la supervisión de las Obras Iniciales - Tramo 1 (OI-T1) del Contratode ...D.S. 033-2002-MTC
Autorizar al Procurador Público del Ministerio de Transportes yComunicaciones a interponer el recurso de Anulación de Laudo Arbitral de fecha 25.10.2023(Decisión N° 9), emitido por el ARBITRO ÚNICO...D.S. 033-2002-MTC
SE RESUELVE:Artículo 1.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 24 al ContratoN° 031-2022-MTC/20.2, por 06 días calendario, para la ejecución de la obra: Culminación de obrade...D.S. 033-2002-MTC
SE RESUELVE:Artículo 1.- Aprobar la Prestación Adicional de Obra por “Construcción de nuevossubdrenes” en el Contrato N° 019-2021-MTC/20.2, suscrito con la empresa contratista CHINARAILWAY TUNNEL G...D.S. 033-2002-MTC
SE RESUELVE:Artículo 1.- Designar a los representantes del Proyecto Especial de Infraestructura deTransporte Nacional - PROVIAS NACIONAL (parte empleadora), en la Comisión Negociadora quese encarga...D.S. 033-2002-MTC
Declarar PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 19 al Contrato de Consultoría de Obra N° 077-2014-MTC/20, presentada por el Supervisor:CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR, integrado por las em...D.S. 033-2002-MTC
SE RESUELVE:Artículo 1.- Dar por culminada la encargatura efectuada mediante la Resolución Directoral Nº 1600-2023-MTC/20, del 12 de diciembre de 2023, restableciéndose la vigencia de la Resolución...D.S. 033-2002-MTC
Artículo 1.- Delegar, con eficacia anticipada al 01 de enero de 2024, en los/lasDirectores/as de las Direcciones de Estudios, de Obras, de Gestión Vial, y de Gestión de Proyectoso en el/la Responsa...D.S. 033-2002-MTC
Artículo 1.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Prórroga de Plazo N° 20 al Contrato de Obra N° 127-2018-MTC/20 - Contrato Préstamo BID 3881/OC-PE, por 01 día calendario, formulada por ...D.S. 033-2002-MTC
Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Prestación Adicional de Obra N° 23 “PorPartida Nueva: Pase Peatonal sobre cuneta tipo I (Del Km.52+920 al Km.64+000 y del Km.87+000 alKm.102+819), Partida Nuev...D.S. 033-2002-MTC
Declarar PROCEDENTE EN PARTE la solicitud de Prórroga de Plazo N° 65 alContrato de Obra N° 127-2018-MTC/20 - Contrato Préstamo BID 3881/OC-PE, por 03 díascalendario (de los 05 días calendario), for...D.S. 033-2002-MTC
Aprobar una Prestación Adicional de Obra del Contrato N° 059-2021-MTC/20.2,suscrito con la empresa CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSALDEL PERÚ, para la ejecución de la Obra: M...D.S. 033-2002-MTC
Artículo 1.- Conceder el beneficio de defensa legal a LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO,servidor del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL,de conformidad con el lit...D.S. 033-2002-MTC
Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDA, LA ENCARGATURA de puesto de confianza de Director de laDirección de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIASNACIONAL,...D.S. 033-2002-MTC
Aprobar una Prestación Adicional de Obra, en el Contrato N° 056-2021-MTC/20.2, suscrito con el CONSORCIO VIAL WARI integrado por las empresas IPESA HYDRO S.A.y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. ...D.S. 033-2002-MTC
Aprobar el “Plan de Implementación BIM del Proyecto Especial deInfraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL”, elaborado por el “Comité BIMencargado de liderar el proceso de aprobación ...D.S. 033-2002-MTC
SE RESUELVE:ARTÍCULO 1.- Declarar IMPROCEDENTE la Queja por Defectos de Tramitación interpuestacon fecha 08.01.2024, por el recurrente Sr. MONTAÑEZ LIMO EDGARD DAGOBERTO, por losfundamentos expuest...