DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 02, por once (11) días calendario a la Empresa CONSORCIO SAN NICOLÁS, según contrato N° 0147-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL.

DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 01, por veintiuno (21) días calendario a la Empresa CONSORCIO MIFER, segun contrato N° 0119-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL.

PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo..

DESIGNAR, el comité de recepción y liquidación de contrato del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCCOCHA (RUTA DEPARTAMENTAL AY-122) EN LOS DISTRITOS DE CHIARA..

DECLARAR INFUNDADO, el recurso de acogimiento al silencio administrativo negativo, por haberse expedido la Resolución Directoral N° 290-2015-GRA/GR-GG-ORADM- ORH de fecha 18 de mayo del 2015.

PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régime

APROBAR, en vías de regularización la ampliación de plazo de Obra N° 02 de la META: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 327 Mx-P DE POMACOCH..

CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General..

DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada la aprobación de ampliación de plazo N° 03 de ejecución de la META: 003 "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA TAMBO - SAN MIGUEL (KM. 00+000 AL KM. 11+51

RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen

DECLARAR DE OFICIO, la nulidad de pleno derecho de las Resoluciones Directorales Regionales N°s 084 y 085-2015-GRA/GG-ORADM. de fecha 10 de agosto del 2015.

RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen

DECLARAR IMPROCEDENTE, la ampliación de plazo N° 01 solicitado por la Empresa Contratista Consorcio Huaral, segun contrato N° 122-2014- GRA-SEDE CENTRAL-UPL, para la ejecución de la obra por contrata

APROBAR, el calendario valorizado actualizado y programación PERT-CPM, según adenda 2 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA III-1, DISTRITO

APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado N° 07, programación PERT.CPM, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BRA TOCCTO - CONDORCCOCHA (Ruta departamental AY-122)..

DESIGNAR, la Comisión para la constatación fisica e inventario de Obra por Contrato del Proyecto: "RECUPERACIÓN DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA..

APROBAR, el cronograma acelerado de ejecución de obra, con fecha de inicio el 22 de mayo del 2015 del Proyecto: "ELABORCIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SIETE (07) INSTITUCIONES..

APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado - programación PERT-CPM, con fecha de inicio 16 de junio del 2015 del Proyecto "ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS..

DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación, interpuesto por el recurrente JOSÉ LUIS LEYVA RIVERA, contra la Resolucion Directoral N° 160-2015 -GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 25..

DECLARAR INFUNDADO, el recurso dministrtivo de apelación interpuesto por el recurrente VÍCTOR LLALLIRE AYUQUE, contra la Resolución Directoral N° 827-2014- GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 14..

DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación, promovido por la recurrente NOEMÍ ANGÉLICA ENCISO PALOMINO, contra la Resolución DIrectoral N° 0935-2014-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 18..

DECLARAR LA NULIDAD, de las Resoluciones Ejecutivas Regionales N°s 0933-2011-GRA/PRES y 1107-2012-GRA/PRES de fechas 16 de agosto del 2011 y 07 de julio del 2012, respectivamente.

DECLARAR PRESCRITA, en sede administrativa, la nulidad de oficio la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 02603-2013-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR del 18 de noviembre del 2013.

DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación formulado por la servidora VIRGINIA DELMA MUNAYLLA GUERRA contra la Resolución Directoral N° 0528- 2015-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH del 18..