APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado y programación PERT-CPM del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA..

APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado y programación PERT-CPM del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ÁNGEL LLERENA DE AYACUCHO".

APROBAR, el cronograma acelerado de ejecucion de obra del Proyecto: "INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CINCO (05) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE MARCA

DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud de SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos de la Resolución Gerencial N° 245-2015-GRA/GR-GG-GRDS de fecha 20 de agosto del 2015; peticionado por el Profesor WILSON..

RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL, incurrido en la Resolución Gerencial General Regional N° 577-2015-GRA/GR de fecha 11 de Agosto del 2015.

DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación promovido por el recurrente PERCY SALCEDO MORALES, contra la Resolución Directoral N° 699-2014-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH, de fecha 29..

DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación, interpuesto por el administrado OSCAR FELIX ESQUEN CIPRIANI, contra la Resolución Directoral N° 190-2015-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 07..

DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación, interpuesto por la recurrente ROXANA LAURA FLORES contra la Resolución Directoral N° 801-2014-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 29 de octubre..

DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de reconsideración, interpuesto por el administrado EDGAR GUZMÁN CHIPANA ROJAS, contra la Resolución Ejecutiva Regional N° 268-2015-GRA/PRES de fecha 26..

DECLARAR FUNDADO, el recurso administrativo de apelación formulado por el administrado JESÚS ARCE AGUADO, contra la Resolución Directoral N° 070-2014-GRA-PRES-GG-ORADM/ORH del 24 de febrero..

PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General..

PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régime

PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General..

PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General..

PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General..

AUTORIZAR, la ampliación presupuestal de fondos por encargos a favor de las oficinas sub regionales y unidades operativas del Gobierno Regional de Ayacucho.

RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen

RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen

CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General..

CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General..

APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JOSÉ GÁLVEZ DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO".

CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General..

DECLARAR PROCEDENTE, con eficacia anticipada la aprobación de ampliación de plazo N° 01 del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL DE APOYO JESÚS NAZARENO, DISTRITO

DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por la recurrente ÁNGELA ROXANA CURI PRADO, contra la Resolución Directoral N° 150- 2015-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 20..