DECLARAR IMPROCEDENTE la Ampliación de Pazo N° 05, por Siete (07) Días Calendarios, solicitada por el Contratista SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. SIMA PERU S.A., para la ejecución de la Obra:

DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación promovido por el Docente cesante: Paulina ESTRADA PALOMINO, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 02159-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR..

DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación promovido por el cesante administrativo pensionista don: Heraclio ORIHUELA SOSA, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 02193-2022-GRA/GOB-GG

DISPONER por Mandato Judicial dictado conforme Sentencia de Vista (Resolución N° 14 del 03.07.2018), el Primer Juzgado Civil Especializado en lo Civil de Huamanga REVOCARON la apelada Sentencia..

DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación promovido por el docente cesante don: Andrés Avelino CORDERO QUISPE, contra la Resolucion Directoral Regional Sectorial N° 01882-2022-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA..

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por el administrativo Don SERAPIO QUISPE TINEO, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 02309-2022-GR/GOB-GG-GRDS-DR

DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de Nulidad de Oficio de la Resolución Directoral Sectorial N° 0087-2021-GRA/GG-GRDEDRAA-OAJ-DR, de fecha 09 de abril del 2021, interpuesto por doña: Cinthia Marili

DESIGNAR , a los miembros de la Comisión de Recepción y Liquidación de Prestación Adicional de Obra N° 15, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL..

APROBAR, la ampliación de Plazo N° 02 al N° 17, para la ejecución de la Obra: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIAZDO EN SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DEL DISTRITO

DESIGNAR, la Comisión de Recepción y Liquidación de la meta: 1.- "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38984-18 JOSE ABEL ALFARO PACHECO, DISTRITO..

DESIGNAR, a los Miembros de la Comisión de Recepción y Liquidación de la Obra y/o Meta: TRABAJOS DE CONTINGENCIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO PARA LA META Y/O PROYECTO:

DESIGNAR, a los Miembros de la Comisión de Recepción y Liquidación de la Obra y/o Meta: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y PREVENCION EN CONTRA DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES..

APROBAR PARCIALMENTE, la Ampliación de Plazo N° 21, por un (01) Dia Calendario, solicitada por el Contratista SINOHYDRO CORPORATION LIMITED SUCURSAL DEL PERU, para la ejecución de la Obra..

DECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 16, por un (01) Dia Calendario, solicitada por el contratista MAKIBER S.A. SUCURSAL PERÚ, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION..

APROBAR, el Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 01 y Deductivo de Obra N° 01, del Proyecto: "CONSTRUCCION D ELA TROCHA CARROZABLE AUQUILLA - HUARCAYA - APARO-TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA-VICTOR

APROBAR, el Expediente Técnico del Adicional N° 01 y Deductivo Vinculante N°01, por el monto de S/.115.89 Soles correspondiente a la Meta 103: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y CONTROL..

APROBAR, el "Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de la Covid-19 en el trabajo", para la ejecución de la Obra y/o Meta: "MEJORAMIENTO DE ACCESOS E INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS..

DECLARAR INFUNDADO el recurso administrativo de apelación sobre reconocimiento del Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio interpuesto por Doña MAYELA LADERAS DE ROJAS, docente cesante de la Dirección..

DESIGNAR, a los miembros del comité de verificación física e Inventario de Obra "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 15KM EN SAISA-SANTA LUCIA", con Código Único de Inversión..

DECLARAR INFUNDADO el recurso administrativo de apelación interpuesto por Don JUAN CUAREZ SOTO, docente cesante de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, sobre reconocimiento de Subsidio..

DECLARAR PROCEDENTE, el Cumplimiento de la decisión de controversia N° 04, emitida por la Junta de Resolución de Disputas respecto a la solicitud de ampliación de plazo N° 14, declarando parcialmente

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por Don Cirilo QUISPE DELGADILLO CUBA, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial No. 02066-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR..

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por el administrado Don CALIXTO AYALA BALDEON, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial No. 02150-2022-GRA/GOB-GG-GRDS..

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por la administrada Doña Lina Giannina ACEVEDO VELAPATIÑO, en Representación de su señor padre Don Fausto ACEVEDO AVILES, heredero