RECTIFICAR, el error material o aritmetico de la Resolucion Gerencial Regional N° 090-2023-GRA/GGR-GRI, de fecha 16 de marzo del 2023, de conformidad de lo dispuesto en los numeral 212.1 y 212.2..

APROBAR, el Cronograma de Ejecución de Obra (CPM-GANTT), Calendario de Avance de Obra Valorizado-Actualizado, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

APROBAR, el Calendario Acelerado de Obra (GANTT-CPM-PERTT), para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 28536 DE LA COMUNIDAD..

APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 01, por Quince (15) Días Calendarios, para la ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO DE LUCMAPATA, DISTRITO..

DESIGNAR, la Comisión de Recepción y Liquidación de la meta: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA

APROBAR, la Programación de Ejecución de Obra (CPM-GANTT-PERT), Calendario de Avance de Obra Valorizado - Actualizado, que deviene de la Ampliación de Plazo N° 16, para la Ejecución de la Obra..

APROBAR, la Programación de Ejecución de Obra (CPM-GANTT), Calendario de Avance de Obra Valorizado - Actualizado, que deviene por Decisión 70 de la Junta de Resolución de Disputas de fecha 15..

DECLARAR INFUNDADO el recurso administrativo de apelación interpuesto por la docente cesante ANGELICA OTILIA PEREZ DE QUINTANILLA, sobre reconocimiento de Subsidio por Luto por el fallecimiento de su

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelacion interpuesto por la administrada docente cesante Doña Dora Luisa TANTALEAN ANGELES DE DEL CAMPO, contra la Resolución Directoral Regional..

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por el administrado Don ALFONSO MELENDEZ CARBAJAL, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial No. 00191-2023-GRA/GOB-GG-GR

OTORGAR, un merecido RECONOCIMIENTO Y FELICITACION a la PhD Tatiana Erika Boza Espinoza.

APROBAR el Calendario de Avance de Obra valorizado actualizado y la Programación de Ejecución GANTT, CPM, por las decisiones 02, 03, y 04 emitidas por la Junta de Resolución de Disputa, correspondient

DECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo Parcial N° 01, POR Diecisiete (17) días Calendarios, solicitada por el contratista "CONSORCIO PUENTE MAYOCC", para la Ejecución de la Obra: "CREACION DEL

DESIGNAR, con efectividad del 27 de marzo de 2023, al personal de planta Ing. SILVESTRE AMADOR PANTIGOSO ALATA, como responsable para la ejecución del Proyecto y/o Meta: 070 "INSTALACION DE SERVICIOS

APROBAR, la Liquidación Técnica y Financiera Parcial de la Meta: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL GR. LA MAR, JR. GENERAL CORDOVA, JR. 9 DE DICIEMBRE..

APROBAR, el Cronograma de Ejecución de Obra N° 07, con fecha de inicio del 09 de enero al 05 de febrero de 2023, correspondiente al proyecto y/o Meta: 110 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CON ASFALTO..

DESIGNAR , con efectividad del 31 de enero del 2023, al personal de planta Ing. BLAS YANCE SOTOMAYOR, como responsable para la ejecución del Proyecto y/o Meta: 203 "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación promovido por Don JUAN URIEL RAMOS ALARCON, consultor de la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental - DIA del Proyecto, contra..

APROBAR, el Cronograma de Ejecución de Obra (CPM), Calendario de Avance de Obra Valorizado -Actualizado, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION ..

APROBAR, el Incremento de Plazo N° 06, por veinte Cuatro (24) Días Calendarios, y reconocer el pago en proporción de tarifa mensual por el monto de S/. 132,769.89 (Ciento Treinta y dos mil Setecientos

APROBAR, el Cronograma de Ejecución de Obra (CPM-GANTT), Calendario de Avance de Obra Valorizado - Actualizado, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SANTUARIO

APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 01, N° 02 y N° 03, por ciento doce (112) Días Calendarios, para la Ejecución de la Obra: "CREACION DE CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE - SILLACCASA..

APROBAR, el expediente técnico reformulado correspondiente al proyecto y/u Obra: "CREACION DE CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE - SILLACCASA Y YANTA YANTA EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA..

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación, interpuesto por el recurrente Don Nilo Javier GUILLEN CHAVEZ, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00029-2022-GRA/GOB.GG-GRD