DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso Administrativo de Apelacion, interpuesto por la recurrente Doña ADELAIDA FLORIZA LEON RODRIGUEZ, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial No. 00813-2021-GRA.

DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación, interpuesto por el recurrente Don FIDEL HECTOR ORE WILLCAHUARI, sobre reconocimiento de Subsidio por Luto y Sepelio por el fallecimiento de

APROBAR, el expediente técnico de actualización de costos del Componente Superestructura Metálica del Puente Modular Pongora del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD TR

APROBAR la solicitud de ampliación de plazo de ejecución del servicio de supervisión N° 07 de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA M

DESIGNAR con efectividad del 18 de enero de 2023, al personal de planta Ing. JOSE CARLOS PARIONA CASAMAYOR, como responsable de la Actividad: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA", para la con

APROBAR, el cronograma de Ejecución de Obra Acelerado, para la ejecución de la Obra: "CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION CCOCHAQ-HUALLAY-REGION DE CANGALLO", con Código Único de Inversión N° 2110614, es

APROBAR, el Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 01 de obra de la meta: 212 "CREACION DEL ARCO DE MEMORIA DE LOS MARTIRES DE LA EDUCACION GRATUITA, EN LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA

APROBAR, con eficacia anticipada a la emisión del presente acto, las ampliaciones de plazo N° 05, 06 y 07, para la ejecucion por modalidad de administracion directa de la obra: "MEJORAMIENTO DE ACCESO

APROBAR, la Ampliación de plazo N° 05, con eficacia anticipada desde el 18 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2021, por un total de 440 días calendarios; y la Ampliación de plazo N° 06, por 303

APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 10, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA..

APROBAR, el Programa de Ejecución de Obra - Cronograma Reprogramado Valorizado de Avance de Obra - Actualizado, para la Ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL LIMONCHAYOCC-SAN JUAN..

DISPONER por Mandato Judicial dictado conforme SENTENCIA DE Vista (Resolución N° 09) de fecha 14 de abril del 2023, el Segundo Juzgado Civil revocaron la sentencia y DECLARARON FUNDADO el recurso de a

DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación interpuesta por la administrada: YAQUELINA DE LA CRUZ JAIME, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 035-2023-GRA/GG-GRDS-DIRES

DECLARAR INFUNDADO el recurso administrativo de apelación, interpuesto por la recurrente Don AQUILES MALDONADO HUAMAN, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00516-2023-GRA/GOB-GG-GRDS

OTORGAR en favor de doña María Guadalupe Quispe Vda. De Canales el subsidio por luto en base a la remuneración total e integra, por el fallecimiento de su esposo que en vida fue Don Eleuterio Canales

APROBAR, la ampliación de plazo N° 01, para la ejecución de la obra y/o Meta: "ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHANKA DE CARAPO - PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO"..

DESIGNAR, la Comisión de Recepción y Liquidación de metas Los miembros integrantes de la Comisión de Recepción y Liquidación de la Obra designada en el Articulo primero, serán responsables del proces

DESIGNAR, con efectividad del 11 de abril de 2023, al personal de planta Ing. PABLO BAUTISTA MENDOZA, como Responsable de Obra del Proyecto y/o Meta: "MEJORMAIENTO Y EQUIPAMEINTO E IMPLEMENTACION DEL

APROBAR, la liquidación Técnica y Financiera Parcial de la Meta: 0026 y 0169 "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UTARI - LAGUNA CCALLACCOCHA - CHACLACCNIYOCC, DISTRITOS DE SANCOS..

APROBAR, la actualización de costos del expediente técnico dl proyecto de inversión: "Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizados en las II.EE. N° 38329 Andrés Huamán Pérez N° 3877

APROBAR, la solicitud de LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01, del proyecto META N° 239 "CONSTRUCCION DE DIQUE; EN EL (LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO QUITURARA EN LA LOCALI

APROBAR, con eficacia anticipada la ampliación de plazo N° 02, 03 y 04 para la ejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE CLORINDA MATTO DE TURNER DEL DISTRITO DE JESUS..

APROBAR, con eficacia anticipada al 18 de febrero de 2022 al 13 de junio de 2022, por 116 días correspondiente a la ampliación de Plazo N° 18 y la ampliación de Plazo N° 19, POR 114 días calendarios..

APROBAR, la ampliación de plazo N° 01, para la ejecución de Obra y/o Meta: "ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHANKA DE CARAPO - PROVINCIA DE HUANACASANCOS - AYACUCHO",..