AMPLIAR, el plazo N° 07 del servicio de supervisión de obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de la Unidad Productora de los Servicios de Salud del Hospital de Cora Cora - Distrito de Cora..

APROBAR, el Expediente Técnico Reformulado del PLAN DE CONTINGENCIA del proyecto y/u Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUMAN POMA DE AYA

APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 07, de la Obra: "MEJORMAMIENTO DE LA CARRETERA CON ASFALTO TRAMO CENTRO POBLADO DE CARMEN ALTO-DISTRITO DE CARMEN ALTO-PROVINICA DE HUAMANGA-REGION AYACUCHO, CENTRO

DECLARAR PROCEDENTE, la actualización del programa de ejecución de obra, para el expediente técnico reformulado, por un plazo de seiscientos noventa (690) Días Calendarios, para la Ejecución del Proye

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación, interpuesto por la administrada Doña GRACIELA ALARCON DE AYALA,, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 01149-2023-GRA/GOB-GG-

DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso administrativo de apelación interpuesto por dona RICARDINA TUEROS AROTINCO contra la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 02414-2019-GRA/GOB-DD-GRDS-DREA-DR de

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación, interpuesto por el recurrente RUBEN GUALBERTO YANGALI GUERRA, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00724-2023-GRA/GOB-GG-GRD

NO UTILIZADO

APROBAR, en la parte la solicitud de ampliación de plazo N° 24 por un periodo de 05 días calendario, solicitado por el contratista SINOHYDRO CORPORATION LIMITED SUCURSAL DEL PERU, para ejecución de la

APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo N° 25 por un periodo de 60 días calendarios, solicitado por el contratista SINOHYDRO CORPORATION LIMITED SUCURSAL DEL PERU, para la ejecución de la obra: "

DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO y sin efecto Legal la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 0390-2021-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-DR, de fecha 14 de setiembre del 2021; en cumplimiento a lo precisado en l

APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 01, para la Ejecución de la Obra: "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 28059 DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA..

DESIGNAR, la Comisión de Recepción y Liquidación de Metas..

DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo N° 02, solicitado por el CONSORCIO SAN JACINTO, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTI

DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación, interpuesto por el recurrente doña AMANDA TERESA GARCIA CARHUAS, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial No. 0961-2023-GRA/GOB-GG

DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación, interpuesto por don JESUS YARANGA CAJAMARCA, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial No. 01070-2023-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR..

Otorgar la CONFORMIDAD a la Ficha Técnica Socio Ambiental-FITSA para el Proyecto: "Mantenimiento periódico del camino vecinal no pavimentado en el tramo: repartición Toccas Quesera - Huayrapampa..

DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo N° 02, solicitado por el CONSORCIO SAN JACINTO, para la ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTI

APROBAR, el calendario de Obra Valorizado - CAO, derivado de la ampliación de plazo N° 22 para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA..

APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 01, para la ejecución de la Obra: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL TRAMO TIRCUS - MEJORADA, DISTRITO DE SIVIA - PROVINCIA DE HUANTA..

DESIGNAR, con efectividad a la emisión d los memorandos correspondientes, como Inspectores de las Metas y/u Obras consideradas dentro del Programa de Inversiones del Gobierno Regional Regional..

APROBAR, con eficacia anticipada la ampliación de plazo N° 06, 07, 08 Y 09, para la ejecución del proyecto: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN OCHO INSTITUCIONES..

DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación, interpuesto por el recurrente don Telesforo HUAMANI QUICAÑO, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial No. 0081-2023-GRA/GOB-GG-GRD

DECLARAR INFUNDADO el recurso administrativo de apelación, interpuesto por la recurrente don MXIMO LIRA MENDOZA, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial No. 00320-2023-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-