DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por la recurrente DIONISIA CASTRO MACISO, contra la Resolución Directoral Administrativa N° 00012-2023-GRA/GG-GRDS-DREA-OA..

DECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 13, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO..

DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de Nulidad de Oficio de la Resolución Directoral Regional No. 350-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA, de fecha 30-12-2022, interpuesta por el administrado promotor ELEODORO..

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por el Segundo Juzgado Civil de Ayacucho, sentencia CONFIRMADA por la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho; que declarar NULAS la Resolución Gerenc

DISPONER a la Dirección Regional de Educación de Ayacucho que, en un plazo de 48 horas emita NUEVA Resolución Administrativa a favor de Manuel Huillcahuari Canchari, disponiendo el pago..

Declarar procedente la abstención del Sub Gerente de Obras (e), por cuanto se configura la causal prevista en el numeral 3 del articulo 99° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, conforme..

DECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N| 12, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIOVERSITARIA EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO..

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado N° 11y N° 12, del Proyecto: "MEJORAMIENTO D ELA CARRETERA CON ASFALTO TRAMO CENTRO POBLADO DE CARMEN ALTO-DISTRITO DE CARMEN ALTO

APROBAR, el Reconocimiento de Mayores Gastos Generales por el monto de S/. 157,683.50, y de gastos de Supervisión por el monto de S/. 55,250.00,..

APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 01, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO CIUDAD DE LAS AMERICAS ZONA I, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA..

DECLARAR FUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación, formulado por el administrado JORGE MIGUELOY MAYORGA MARISCAL, contra la Resolución Directoral Regional N° 384-2023-GRA/GG-GRI-DRTCA, de fecha

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por Don Hilarión YARASCA QUISPE, contra la Resolución Directoral Regional N° 175-2023-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 31 de mayo..

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por Doña Magdalena ANYOSA CANDIA DE PARIONA, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 1217-2023-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA..

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, del Proyecto: "CREACION DEL ARCO EN MEMORIA DE LOS MARTIRES DE LA EDUCACION GRATUITA, EN LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA-

DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso Administrativo de Apelación, formulado por el administrado MAXIMO HUAMANI TINCO, contra la Resolución Gerencial Regional No. 435-2023-GRA/GR-GG-GRI..

APROBAR, la Ampliación del Plazo N° 08, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDADA VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO DE LUCMAPATA, DISTRITO DE HANTA PROVINCIA DE HUANTA- DEPARTAME

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, del Proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LAS II.EE N° 425-159/MX-U DE 6 DE AGOSTO, N° 425-16

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por el administrado TEODORO DE LA CRUZ OCHANTE, contra la Resolución Directoral Administrativa No. 00186-2023-GRA/GG-GRDS-DREA-OA.

DECLARAR IMPROCEDENTE: la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 24, por un periodo de 86 días calendario para ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MIG

Otorgar la CONFORMIDAD a la Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA para el proyecto: "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DE LOS TRAMOS, TRAMO I: BELLA VISTA - VISTA HERMOSA..

Otorgar la CONFORMIDAD a la Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA para el proyecto: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO EN EL TRAMO:SABOGATO - PERIAVENTE ALTA - CHIHUILLO BAJO..

RECONOCER Y FELICITAR, por su destacada contribución en la elaboración del Proyecto Educativo denominado "Plantas Ornamentales en Macetas Biodegradables incide en el Aprendizaje de estudiantes en la I

APROBAR, la valorización N° 01 de Mayores Metrados N° 02, correspondiente al movimiento de tierras del Km. 3+000 al Km. 4+950, del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SANCOS..

APROBAR, el Acta de Acuerdo de Paralización de Ejecución de Obra "MEJORMAIENTO DE ACCESOS E INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS DE ESTACIONAMIENTO DE TRANSAPORTE, INTERPRETACION CULTURAL Y DISFRUTE..