APROBAR, el Presupuesto de la Adicional de Obra N° 02, para la ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N| 432-32/MX-U NUEVO AMANECER - YANAMA..

DECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 32, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORA CORA..

DECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N| 31, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL..

DECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 30, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL..

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado N° 02, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD TIPO I-1 EN LOS CENTROS..

APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 07, para la ejecución de la Obra: "CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION CCOCHAQ - HUAYLLAY - REGION AYACUCHO", con C.U.I. N° 2110614. por un periodo de 90 días calendari

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por el administrado Pánfilo Colonia Osorio, contra la Resolución Directoral Regional N° 457-2023-GRA/GG-GRI-DRTC

APROBAR, la Liquidación Técnica y Financiera Final de la Meta: 173, 183, 025, 135, 159 y 301 "INSTALACIONES DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO..

APROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 19, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, AYNA-LA MAR..

IMPLEMENTAR la cuarta decisión de la Junta de Resolución de Disputas de fecha 03 de enero de 2024, que ha resuelto reconocer la ampliación de plazo N° 23; en consecuencia, para todos los efectos legal

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra valorizado actualizado y la Programación de ejecución GANTT, CPM, presentado por la empresa MAKIBER S.A. - SUCURSAL PERU, por aprobación de la solicitud..

APROBAR, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03, para la ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. ESTATAL LOS ANDES DE LA LOCALIDAD..

APROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 31, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA..

APROBAR, el Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N° 02 y Deductivo vinculante N° 02, para ejecución de la obra: "CONSTRUCCION DE DIQUE; EN EL SISTEMA DE IRRIGACION INTEGRAL TOMACUCHO..

APROBAR, el adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N| 01 de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CON TIC DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DEL DISTRITO AYACUCHO,..

RECTIFICAR, el error material incurrido en la Resolución Gerencial Regional N° 352-2023-GRA/GGR-GRI de fecha 10 de agosto de 2023, de conformidad con lo dispuesto en los numeral 212.1 y 212.2 del arti

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra(CAO) Valorizado Acelerado, del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVCIOS DEL SANTUARIO DE LA MEMORIA LA HOYADA EN EL DISTRITO DE ANDRES AVELINO..

APROBAR, el Cronograma de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, del Componente "Superestructura de Puente Modular Pongora", del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO..

DESIGNAR, el comité de Recepción de la Obra: "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MOYOCC, DISTRITO DE CANGALLO-PROVINCIA DE CANGALLO-REGION AYACUCHO", con C.U.I. N° 2475574. ejecutada..

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declaro NULAS la Resolución Gerencial Regional N° 129..

ADMITIR A TRAMITE, la Solicitud de Nulidad de Oficio de las Resoluciones Directorales Regional Nos. 403,704-GRA/GG-GRDE-DRA-DCFR.DR, de fechas 27.05 y 09-08-2022 y 373-2023-GRA/GG-GRDE-DRA-DCFR-DR..

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado N° 27, por un periodo de 22 días calendarios, de acuerdo con la Decisión N° 05 de la Junta de Resolución de Disputas..

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga, sentencia CONFIRMADA por la Sala Laboral Permanente y Pena Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de

DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la administrada docente cesante doña Antonia AROSTEGUI VDA. DE GOMEZ, contra la resolución Directoral Regional Administrativa No.00247-2023..