DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por doña Lilia CANALES MEDINA, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 02255-2019-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha

DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por doña Rosa Elvira CANALES MEDINA, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 02256-2019-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR

DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por don Armando QUISPE FLORES, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 02076-2019-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR, de fecha

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado actualizado y Programación CPM (Diagrama GANTT y PERT-CPM) Adecuado a la Ampliación de Plazo Nº 03, aprobado con Resolución Gerencial Regional

APROBAR, el Expediente Técnico del Adicional de Obra Nº 05, para la ejecución de Partidas Nuevas, solicitado por el Residente de obra para la ejecución del Proyecto: "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA

DESIGNAR, con efectividad a partir del 06 de diciembre de 2019, al lng. ARISTEO SANDALO BERROCAL HUAMAN, como Inspector de Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PUENTE MANCHIRI

APROBAR, el Cronograma Reprogramado, al 23 de mayo de 2020, como resultado de la Ampliación de Plazo Nº 05, para la ejecución del Proyecto y/u Obra: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

APROBAR, el EXPEDIENTE TECNICO DE SALDOS POR EJECUTAR del Proyecto: "RECUPERACION DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA

APROBAR, el expediente técnico de la Modificación en la Fase de Ejecución por la Incorporación de los Gastos de Liquidación del Proyecto: "CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION CCOCHAQ - HUAYLLAY - REGION

DECLARAR CONSENTIDA, la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 05, conforme a lo establecido por el numeral 199.1 del artículo 199° de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por la administrada doña Eisa Rosario CARDENAS DE INFANTE, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 02105-2019- GRA

DAR CUMPLIMIENTO, la Sentencia de Vista que contiene la Resolución Nº 10 de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, CONFIRMARON

DECLARAR INFUNDADO el recurso administrativo de apelación interpuesto por don Mario LEON GUERRA, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 01075-2019-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 06

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por el administrado don Armando QUISPE FLORES, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 01886-2019-GRA/GOB-GG-GRDS-DR

DECLARAR CONSENTIDA, la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 03, conforme a lo establecido por el numeral 199.1 del artículo 199º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

DESIGNAR, con efectividad del 27 de noviembre de 2019, al lng. SIMON CARPIO BECERRA, como Inspector del Proyecto y/o Meta: 159 "MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO..

DESIGNAR, a partir del 03 de diciembre del 2019, al lng. CESAR TUEROS MERINO, como Residente del Componente: Plan de Contingencia del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL

APROBAR, el Cambio de Modalidad de Ejecución de Contrata a Ejecución por Administración Directa del Componente de Gestión de Proyecto, de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

RECONOCER Y FELICITAR, a los profesionales y académicos que participan como ponentes y panelistas en el I Foro Regional "Productividad y Parques Industriales" y su contribución en la promoción

ACUMULAR los expedientes administrativos N° 1472721 y 1470853-2019.

DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 03298-2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 31 de diciembre de 2018.

DAR CUMPLIMIENTO, la Sentencia de Vista que contiene la Resolución Nº 14 de fecha 09 de octubre de dos mil diecisiete, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.

DAR CUMPLIMIENTO la Sentencia de Vista que contiene la Resolución número 06 de fecha 27 de noviembre de dos mil dieciocho, expedida por el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga, DECIDIÓ

DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación, interpuesto por el recurrente Carlos TUDELA YUYALI, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 02015-2019-GRA/GOB-GG-GRDS­-DREA