Resolución Gerencial Regional N.° 179-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la Modificación del Desagregado de Gastos Generales y Gastos de Supervisión del Proyecto: "MEJORMAIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACI

Resolución Gerencial Regional N.° 178-2024-GRA/GG-GRIDESIGNAR, el Comité de Transferencia de Obra por Contrato, Meta 024: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. ESTATAL LOS ANDES DE LA LOCALIDAD DE HUANCASANCOS DISTRITO DE

Resolución Gerencial Regional N.° 177-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR: la ampliación de plazo N° 01, para a ejecución del Proyecto: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y CONTROL DE TRATA DE PERSONAS EN 11 PROVINCIAS DE LA REGION AYACUCHO", con C.U.I N° 2

Resolución Gerencial Regional N.° 176-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la ampliación de plazo N° 03, para la ejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO: EMP. A -785 (HUASCAHURA) 0+000 -EMP.PE -28A (PICOTA) 4+780 DEL DISTRITO

Resolución Gerencial Regional N.° 175-2023-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la liquidación Final del Contrato N| 141-2022-SEDE CENTRAL- OAPF, contratación del servicio de consultoría de obra de elaboración del expediente técnico del proyecto "CREACION DE LOS SERVICIO

Resolución Gerencial Regional N.° 174-2024-GRA/GG-GRIAPROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 12 del Contrato de Supervisión de Obra, presentada por la empresa SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO, por el plazo de 46 días calendario, contabilizados des

Resolución Gerencial Regional N.° 173-2024-GRA/GGR-GRIDECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 21, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, AYNA - LA MA

Resolución Gerencial Regional N.° 058-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral Permanente y Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirmo la sentencia de primera instancia contenida en la Resoluci

Resolución Gerencial Regional N.° 057-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Dala Laboral Permanente y Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirmó sentencia de primera instancia contenida en la Resolución

Resolución Gerencial Regional N.° 056-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral Permanente de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirmo la sentencia de primera instancia contenida en la Resolución N° 06

Resolución Gerencial Regional N.° 055-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto en la casación N° 5221-2020-AYACUCHO, expedido por la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que co

Resolución Gerencial Regional N.° 054-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que confirmaron la sentencia de primera instancia de

Resolución Gerencial Regional N.° 015-2024-GRA/GR-GG-GRRNGMAOtorgar la CONFORMIDAD a la Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA para el servicio: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA VECINAL R050346, TRAMO: EMP. AY 879 - SACHAPATA - AKCHACC. (LT=8.88KM)..

Resolución Gerencial Regional N.° 014-2024-GRA/GR-GG-GRRNGMAOtorgar la CONFORMIDAD a la Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA para el servicio : "MANTENIMIENTO PERIODIO DE LA VIA VECINAL R050329, TRAMO: EMP. AY 110 -EMP.AY 110. (LT=21.35KM) DEL DISTRITO..

Resolución Gerencial Regional N.° 008-2024-GRA/GR-GG-GRDEDECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por el administrado MNANUEL JESUS REVATTA NAVARRO, en representación de la Asociación de Pensionistas Adultos Mayores..

Resolución Gerencial Regional N.° 172-2024-GRA/GGR-GRIDECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 04, por 02 días calendario; Ampliación de Plazo N° 05, por 03 días calendarios y Ampliación de Plazo N° 06, por 03 días calendario, solicitado por el c

Resolución Gerencial Regional N.° 171-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la Modificación y/o Actualización del Componente Gestión de Proyectos, de la Obra: "MEJORAMIENTO D ELA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DELHOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL

Resolución Gerencial Regional N.° 169-2024-GRA/GGR-GRIDECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 03, por el plazo de 05 días calendarios, solicitado por el contratista CONSORCIO NEPAL, para la ejecución del Componente "Superestructura de Puente..

Resolución Gerencial Regional N.° 168-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR; la ampliación de plazo N° 02, del componente "Superestructura Metálica del Puente Modular Pongara", del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD TRAMO: EMP. AY-780

Resolución Gerencial Regional N.° 013-2024-GRA/GR-GG-GRRNGMAOtorgar la CONFORMIDAD a la Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA para el servicio: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA VECINAL R050312, TRAMO: EMP.R050310-LAGUNA PUCA CCOCHA (LT= 11.92KM) DEL DISTRITO

Resolución Gerencial Regional N.° 012-2024-GRA/GR-GG-GRRNGMAOtorgar la CONFORMIDAD a la Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA para el servicio: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA VECINAL R050365, TRAMO: EMP. AY 879 -TACRACOCHA - LAGUNA ISLACOCHA (LT=8.40KM) DE

Resolución Gerencial Regional N.° 007-2024-GRA/GG-GRDEAPROBAR, las comisiones de trabajo de la Feria Expo Perú los Andes Ayacucho 2024-EPLA 2024..

Resolución Gerencial Regional N.° 167-2024-GRA/GGR-GRIDECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 01, por el plazo de 08 días calendario, solicitado por el contratista CONSORCIO NEPAL, para la ejecución del Componente "Superestructura de Puente Modu

Resolución Gerencial Regional N.° 165-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la Ampliación Presupuestal, del IOARR: “CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) I.E REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", c

Resolución Gerencial Regional N.° 164-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la Ampliación de Plazo N° 08, del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SA