Resolución Gerencial Regional N.° 405-2024-GRA/GGR-GRIDECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 37, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENC

Resolución Gerencial Regional N.° 404-2024-GRA/GGR-GRIDECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 36, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENC

Resolución Gerencial Regional N.° 403-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la Ampliación de Plazo N° 09, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE ANANO

Resolución Gerencial Regional N.° 402-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la Ampliación de Plazo N° 09, para la Ejecución de la Obra: “CONSTRUCCI6N DE COBERTURA; EN EL (LA) I.E REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTA

Resolución Gerencial Regional N.° 401-2024-GRA/GGR-GRIMODIFICAR, en la parte resolutiva del articulo primero de la Resolución Gerencial Regional N° 117-2023-GRA/GG-GRI, de fecha 03 de abril del 2023, QUE DICE: Presidente de la Comisión de Recepción y Liq

Resolución Gerencial Regional N.° 400-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, el Expediente Técnico de Actualización de Costos, del Componente de Contingencia de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACI6N DE LOS SERVICIOS SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN..

Resolución Gerencial Regional N.° 399-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la solicitud de Sustitución de Personal Clave - Residente de Obra, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACO

Resolución Gerencial Regional N.° 398-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la Solicitud de Extensión del Plazo del Contrato N° 258-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, del Servicio de Supervisión de ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACI6N DEL SERVICIO DE EDUCACION S

Resolución Gerencial Regional N.° 183-2024-GRA/GR-GG-GRDSDECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación promovido por el administrado FRANCISCO URBANO TINCO CHAUCA, contra la Resolución Directoral Administrativa N.° 00256-2023-GRA/GG-GRD-DREA-OA,

Resolución Gerencial Regional N.° 182-2024-GRA/GR-GG-GRDSDECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación promovido por la administrada DOMITILA YARASCA SALCEDO, contra la Resolución Directoral Administrativa N.º 00512-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-GA, de

Resolución Gerencial Regional N.° 181-2024-GRA/GR-GG-GRDSDECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación promovido por el administrado FRANCISCO URBANO TINCO CHAUCA, contra la Resolución Directoral Administrativo N.° 00155-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-OA

Resolución Gerencial Regional N.° 180-2024-GRA/GR-GG-GRDSDECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación promovido por el administrado GREGORIO NACIANCENO DIAZ PILLACA, contra la Resolución Directoral Administrativa N.° 00476-2024-GRA/GG-GRDS-DREA

Resolución Gerencial Regional N.° 179-2024-GRA/GR-GG-GRDSDECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación promovido por el administrado TERESA CAMACHO DE QUISPE contra la Resolución Directoral Administrativa N.° 00347-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-QA..

Resolución Gerencial Regional N.° 178-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirma la sentencia de primera instancia, que declara NULA en parte la Resolución Ger

Resolución Gerencial Regional N.° 177-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por el Segundo Juzgado de Trabajo Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declara NULA la Resolución Gerencial Regional N° 128-2022-GRA/GR-GG-

Resolución Gerencial Regional N.° 176-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirma la sentencia de primera instancia, que declara NULA la Resolución Gerencial Re

Resolución Gerencial Regional N.° 175-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que confirma la sentencia apelada de fecha 22 de ago

Resolución Gerencial Regional N.° 174-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por el Juzgado de Trabajo Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declara NULA la Resolución Gerencial Regional N.° 17-2023-GRA/GR-GG-GRDS, de

Resolución Gerencial Regional N.° 173-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirma la sentencia de primera instancia, que declara NULA en parte la Resolución Ger

Resolución Gerencial Regional N.° 172-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Ayacucho, que confirman por mayoría la sentencia apelada contenida en la resolución N.º 05 de fecha 03 de diciemb

Resolución Gerencial Regional N.° 171-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por el Segundo Juzgado de Trabajo Supraprovincial de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, contenida en la resolución N.º 08 (sentencia) de fecha 29 de

Resolución Gerencial Regional N.° 170-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que declara fundado la demanda contencioso administr

Resolución Gerencial Regional N.° 169-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de ia Corte Suprema de Justicia de la Republica que declara fundado la demanda contencioso administra

Resolución Gerencial Regional N.° 168-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Ayacucho, que confirmo la sentencia contenida resolución N.º 08 de fecha 09 de mayo de 2019.

Resolución Gerencial Regional N.° 167-2024-GRA/GR-GG-GRDSDECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso Administrativo de Apelación promovido por los TRABAJADORES DE LA MICRO RED DE SANTA ELENA Y LOS RESPONSABLES DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL, del D