Resolución Gerencial Regional N.° 0087-2023-GRA/GR-GG-GRDSDECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de apelación, interpuesto por el recurrente Don MARCELINO ERASMO REYMUNDEZ ALCA, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial No. 00342-2023-GRA/GOB-

Resolución Gerencial Regional N.° 0086-2023-GRA/GR-GG-GRDSDECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso Administrativo de Apelacion, interpuesto por la recurrente Doña ADELAIDA FLORIZA LEON RODRIGUEZ, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial No. 00813-2021-GRA.

Resolución Gerencial Regional N.° 085-2023-GRA/GR-GG-GRDSDECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación, interpuesto por el recurrente Don FIDEL HECTOR ORE WILLCAHUARI, sobre reconocimiento de Subsidio por Luto y Sepelio por el fallecimiento de

Resolución Gerencial Regional N.° 191-2023-GRA/GG-GRIAPROBAR, el expediente técnico de actualización de costos del Componente Superestructura Metálica del Puente Modular Pongora del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD TR

Resolución Gerencial Regional N.° 190-2023-GRA/GGR-GRIAPROBAR la solicitud de ampliación de plazo de ejecución del servicio de supervisión N° 07 de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA M

Resolución Gerencial Regional N.° 189-2023-GRA/GG-GRIDESIGNAR con efectividad del 18 de enero de 2023, al personal de planta Ing. JOSE CARLOS PARIONA CASAMAYOR, como responsable de la Actividad: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA", para la con

Resolución Gerencial Regional N.° 188-2023-GRA/GG-GRIAPROBAR, el cronograma de Ejecución de Obra Acelerado, para la ejecución de la Obra: "CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION CCOCHAQ-HUALLAY-REGION DE CANGALLO", con Código Único de Inversión N° 2110614, es

Resolución Gerencial Regional N.° 187-2023-GRA/GG-GRIAPROBAR, el Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 01 de obra de la meta: 212 "CREACION DEL ARCO DE MEMORIA DE LOS MARTIRES DE LA EDUCACION GRATUITA, EN LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA

Resolución Gerencial Regional N.° 186-2023-GRA/GGR-GRIAPROBAR, con eficacia anticipada a la emisión del presente acto, las ampliaciones de plazo N° 05, 06 y 07, para la ejecucion por modalidad de administracion directa de la obra: "MEJORAMIENTO DE ACCESO

Resolución Gerencial Regional N.° 185-2023-GRA/GG-GRIAPROBAR, la Ampliación de plazo N° 05, con eficacia anticipada desde el 18 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2021, por un total de 440 días calendarios; y la Ampliación de plazo N° 06, por 303

Resolución Gerencial Regional N.° 184-2023-GRA/GG-GRIAPROBAR, la Ampliación de Plazo N° 10, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA..

Resolución Gerencial Regional N.° 183-2023-GRA/GGR-GRIAPROBAR, el Programa de Ejecución de Obra - Cronograma Reprogramado Valorizado de Avance de Obra - Actualizado, para la Ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL LIMONCHAYOCC-SAN JUAN..

Resolución Gerencial Regional N.° 0084-2023-GRA/GR-GG-GRDSDISPONER por Mandato Judicial dictado conforme SENTENCIA DE Vista (Resolución N° 09) de fecha 14 de abril del 2023, el Segundo Juzgado Civil revocaron la sentencia y DECLARARON FUNDADO el recurso de a

Resolución Gerencial Regional N.° 083-2023-GRA/GR-GG-GRDSDECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación interpuesta por la administrada: YAQUELINA DE LA CRUZ JAIME, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 035-2023-GRA/GG-GRDS-DIRES

Resolución Gerencial Regional N.° 082-2023-GRA/GR-GG-GRDSDECLARAR INFUNDADO el recurso administrativo de apelación, interpuesto por la recurrente Don AQUILES MALDONADO HUAMAN, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00516-2023-GRA/GOB-GG-GRDS

Resolución Gerencial Regional N.° 0081-2023-GRA/GR-GG-GRDSOTORGAR en favor de doña María Guadalupe Quispe Vda. De Canales el subsidio por luto en base a la remuneración total e integra, por el fallecimiento de su esposo que en vida fue Don Eleuterio Canales

Resolución Gerencial Regional N.° 182-2023-GRA/GG-GRIAPROBAR, la ampliación de plazo N° 01, para la ejecución de la obra y/o Meta: "ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHANKA DE CARAPO - PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO"..

Resolución Gerencial Regional N.° 181-2023-GRA/GG-GRIDESIGNAR, la Comisión de Recepción y Liquidación de metas Los miembros integrantes de la Comisión de Recepción y Liquidación de la Obra designada en el Articulo primero, serán responsables del proces

Resolución Gerencial Regional N.° 180-2023-GRA/GG-GRIDESIGNAR, con efectividad del 11 de abril de 2023, al personal de planta Ing. PABLO BAUTISTA MENDOZA, como Responsable de Obra del Proyecto y/o Meta: "MEJORMAIENTO Y EQUIPAMEINTO E IMPLEMENTACION DEL

Resolución Gerencial Regional N.° 179-2023-GRA/GG-GRIAPROBAR, la liquidación Técnica y Financiera Parcial de la Meta: 0026 y 0169 "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UTARI - LAGUNA CCALLACCOCHA - CHACLACCNIYOCC, DISTRITOS DE SANCOS..

Resolución Gerencial Regional N.° 178-2023-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la actualización de costos del expediente técnico dl proyecto de inversión: "Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizados en las II.EE. N° 38329 Andrés Huamán Pérez N° 3877

Resolución Gerencial Regional N.° 177-2023-GRA/GG-GRIAPROBAR, la solicitud de LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01, del proyecto META N° 239 "CONSTRUCCION DE DIQUE; EN EL (LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO QUITURARA EN LA LOCALI

Resolución Gerencial Regional N.° 176-2023-GRA/GG-GRIAPROBAR, con eficacia anticipada la ampliación de plazo N° 02, 03 y 04 para la ejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE CLORINDA MATTO DE TURNER DEL DISTRITO DE JESUS..

Resolución Gerencial Regional N.° 175-2023-GRA/GG-GRIAPROBAR, con eficacia anticipada al 18 de febrero de 2022 al 13 de junio de 2022, por 116 días correspondiente a la ampliación de Plazo N° 18 y la ampliación de Plazo N° 19, POR 114 días calendarios..

Resolución Gerencial Regional N.° 173-2023-GRA/GG-GRIAPROBAR, la ampliación de plazo N° 01, para la ejecución de Obra y/o Meta: "ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHANKA DE CARAPO - PROVINCIA DE HUANACASANCOS - AYACUCHO",..