Resolución Gerencial Regional N.° 262-2023-GRA/GGR-GRIAPROBAR, La solicitud de ampliación de plazo Nº 03, por la paralización por corte de obra de fin del año fiscal 2021 y reinicio de obra, para la ejecución del Proyecto: "CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACI

Resolución Gerencial Regional N.° 261-2023-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la solicitud de ampliación de plazo Nº 02, para la ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD TRAMO: EMP. AY-780 (MOLLEPATA)-EMP. PE-3S (PONGORA), EN L

Resolución Gerencial Regional N.° 260-2023-GRA/GGR-GRIAPROBAR, el calendario de Avance de Obra, Valorizado - Actualizado, del Proyecto: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES DE UMASI Y SAN JUAN DE PATARÁ DE LO

Resolución Gerencial Regional N.° 259-2023-GRA/GGR-GRIAPROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado - Actualizado, para la ejecución de la Obra: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Resolución Gerencial Regional N.° 258-2023-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la solicitud de ampliación de plazo Nº 02, para la ejecución del Proyecto: "CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JR. CAÑETE, BARRIO SAN MELCHOR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-

Resolución Gerencial Regional N.° 257-2023-GRA/GGR-GRIAPROBAR, el Expediente Técnico del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE CENTRAL DE EMERGENCIA POLICIALES 105, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYA

Resolución Gerencial Regional N.° 107-2023-GRA/GR-GG-GRDSDISPONER por Mandato Judicial dictado conforme Sentencia de Vista (Resolución No. 16 del 08.11 .2022), CONFIRMARON la Sentencia apelada contenida en la Resolución No. 11 , de fecha 26 de noviembre del

Resolución Gerencial Regional N.° 106-2023-GRA/GR-GG-GRDSDISPONER por Mandato Judicial dictado conforme Sentencia de Vista (Resolución No. 10 del 15.06.2022), CONFIRMARON la Sentencia apelada contenida en la Resolución No. 04, de fecha 25 de noviembre del 2

Resolución Gerencial Regional N.° 105-2023-GRA/GR-GG-GRDSDISPONER por Mandato Judicial dictado conforme Sentencia de Vista Resolución No. 13 de fecha 15 de agosto del del 2022, CONFIRMARON la Sentencia apelada contenida en la Resolución No. 08 de fecha 29 d

Resolución Gerencial Regional N.° 104-2023-GRA/GR-GG-GRDSDECLARAR INFUNDADO el recurso administrativo de apelación interpuesto por Don ALFONSO PRADO PALOMINO, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial No. 00509-2023-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR, de fech

Resolución Gerencial Regional N.° 103-2023-GRA/GR-GG-GRDSDECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación, interpuesta por doña GABRIELA MARÍA LOAYZA DE MONGE, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 00741-2023-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR

Resolución Gerencial Regional N.° 102-2023-GRA/GR-GG-GRDSDECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación, interpuesta por la administrada ex docente doña JEANET MARLENE CABRERA SOLDEVILLA, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial No. 012

Resolución Gerencial Regional N.° 101-2023-GRA/GR-GG-GRDSDECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso Impugnativo de Apelación, incoado por el administrado CECILIO YGNACIO QUISPE LOYOLA, en representación de la Comunidad Campesina "María Magdalena de Poma", contra la R

Resolución Gerencial Regional N.° 100-2023-GRA/GR-GG-GRDSDECLARAR FUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación, interpuesto por el recurrente VICENTE CARDENAS JAUREGUI, contra el artículo segundo de la Resolución Directoral Regional Sectorial No.01214-202

Resolución Gerencial Regional N.° 256-2023-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la Validación de la Estructura de Costos del Presupuesto General con Exclusión de Costos del Componente Gestión de Proyectos de Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMAC

Resolución Gerencial Regional N.° 255-2023-GRA/GGR-GRIAPROBAR, el Calendario valorizado de Avance de Obra, del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA, DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DISTRITO DE HUANTA, PRO

Resolución Gerencial Regional N.° 254-2023-GRA/GGR-GRIAPROBAR, el expediente técnico de la meta 172 "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA: COMPONENTE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, INSTITUCION EDUCATIVA".

Resolución Gerencial Regional N.° 253-2023-GRA/GGR-GRIAPROBAR, el Calendario de Avance de Obra - CAO, derivado del laudo arbitral del proceso arbitral seguido entre el Gobierno Regional Ayacucho y el contratista Consorcio Vial Lucanas para la ejecución d

Resolución Gerencial Regional N.° 252-2023-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la Modificación del Presupuesto General con Exclusión de Costos del Componente Gestión de Proyectos de Proyecto de Inversión: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA

Resolución Gerencial Regional N.° 251-2023-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la Modificación del Presupuesto General con Exclusión de Costos d el Componente Gestión de Proyectos de Proyecto de Inversión: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENI

Resolución Gerencial Regional N.° 250-2023-GRA/GGR-GRIAPROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado actualizado Nº 01, generado debido al reinicio de obra en base a la conciliación entre el Consorcio Virgen de la Candelaria y el Gobierno Regi

Resolución Gerencial Regional N.° 249-2023-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la Modificación del Presupuesto General con Exclusión de Costos del Componente Gestión de Proyectos de Proyecto de Inversión: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIE

Resolución Gerencial Regional N.° 248-2023-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la Modificación del Presupuesto General con Exclusión de Costos del Componente Gestión de Proyectos de Proyecto de Inversión: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE

Resolución Gerencial Regional N.° 247-2023-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la Modificación del Presupuesto General con Exclusión de Costos del Componente Gestión de Proyectos de Proyecto de Inversión : MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍ

Resolución Gerencial Regional N.° 246-2023-GRA/GGR-GRIAPROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado - Actualizado, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD TIPO 1-1 EN LOS