DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Alcaldía N°266-2019-MPM/A, sobre reconocimiento de la Comisión de Adquisiciones del Programa de Complementación Alimentaria - PCA.

CONFORMAR la COMISIÓN TÉCNICA DE ADECUACIÓN PARA BRINDAR EL APOYO LEGAL Y TÉCNICO EN EL PROCESO DE ADECUACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS CONFORME A LA LEY N°30937.

FORMALIZAR las Modificaciones Presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, dentro de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, correspondiente al mes de enero 2020.

Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, correspondiente al mes de febrero del año fiscal...

Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, correspondiente al mes de febrero del año fiscal...

AUTORIZAR la Gestión de la cuenta Corriente N°00531-036336- Recursos Directamente Recaudados (RDR) y la cuenta corriente N°00531-002326 Transferencias, que se encuentran registrados en el Banco de ...

OTORGAR, a los señores Julia Elisa Sánchez Barbarán, Raúl Pérez Vela, Milton Antonio Barbarán Rodriguez, Ramiro Tuesta Casique y Victor Hugo Sánchez Rios la suma que a continuación se detalla por c...

APROBAR, el acuerdo adoptado en la presente acta suscrita por el Sindicato de Trabajadores Municipales de la Municipalidad Provincial de Moyobamba - SITRAMUN-M, en los siguientes términos.

RECONOCER, al señor LINDER DÁVILA RUÍZ, personal nombrado, la asignación por cumplir 35 años de servicio prestados a la Municipalidad Provincial de Moyobamba.

APROBAR, la Ampliación de Plazo N°01 del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL JR. MANUEL DEL ÁGUILA C-3, JR. IQUITOS C-10, CORONEL BARDALES C-06 Y PROL. MANUEL DEL AGUILA CUADRAS 01 AL 04...

APROBAR, el Expediente Técnico del Proyecto "REPARACIÓN DE PAVIMENTO, EN EL (LA) A NIVEL DE AFIRMADO DE LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA.

RECONOCER, la petición de HERLIN VALENTIN SÁNCHEZ, en cumplimiento al Mandato Judicial contenido en la Resolución N°09 del Expediente Judicial N°00152-2015

RECONOCER, la petición de DENNIS HUMBERTO LOPEZ CAMASCA, en cumplimiento al Mandato Judicial contenido en la Resolución N°17 de fecha 10 de enero del 2020.

RECONOCER, la petición de WILDER TUESTA PANDURO, en cumplimiento al Mandato Judicial contenido en la Resolución N°16 de fecha 23 de enero del 2020.

REFORMAR, la Resolución de Alcaldía N°561-2019-MPM/A, en cumplimiento al Mandato Judicial, debiendo reconocer al demandante MARDEN BOCANEGRA CHUJUTALLI, en su puesto que tuvo hasta antes de su desp...

DECLARAR EXPEDITOS para contraer matrimonio civil a ROSARIO VALERA RIOS y LORENZO MEJIA ARCE.

DECLARAR EXPEDITOS para contraer matrimonio civil a VIOLETA ZAID HUAMAN GUZMAN y WILLY FRANK RUIZ VARGAS.

APROBAR, la Liquidación Técnica- Financiera de la Obra " CONSTRUCCIÓN DE 07 ALCANTARILLAS Y 01 PONTÓN EN LA JURISDICCIÓN DE LAS LOCALIDADES LOS ANGELES Y LAS MALVINAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOB...

APROBAR, el cronograma de obra actualizado por suspensión de plazo de ejecución de obra N°01, de la ejecución del proyecto de obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL JR. MANUEL DL ÁGUILA C-3, JR...

DESIGNAR al siguiente funcionario responsable del cumplimiento de la meta 4 del programa de incentivos año fiscal 2020.

DESIGNAR al siguiente funcionario responsable del cumplimiento de la meta 2 del programa de incentivos año fiscal 2020.

DESIGNAR al siguiente funcionario responsable del cumplimiento de la meta 3 del programa de incentivos año fiscal 2020.

DESIGNAR al siguiente funcionario responsable del cumplimiento de la meta 1 del programa de incentivos año fiscal 2020.

DESIGNAR al siguiente funcionaria responsable del cumplimiento de la meta 6 del programa de incentivos año fiscal 2020.