CONTRATAR, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, el contrato temporal de servicios personales del profesional: ING JORGE LUIS CURI OCHOA

APROBAR, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 27, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA MAR - AYACUCHO", C.U.I

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado - Actualizado, por suspensión de obra por termino de año fiscal 2023, para la ejecución de la Obra: "CONSTRUCCION DE DIQUE; EN EL (LA) RECARGA

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado - Actualizado, por la paralización de Obra N° 01 y N° 02, del Proyecto", para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VIGI

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado - Actualizado, "de acuerdo en la parte considerativa", para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DEL COMERCION

DESIGNAR, con efectividad del 01 de abril de 2024, al personal de planta Ing. SILVESTRE AMADOR PANTIGOZO ALATA, como responsable para la ejecución del Proyecto y/o Meta: 140 "INSTALACION DE SERVICIOS

APROBACION, la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 del Contrato de Supervisión de Obra, presentada por la empresa CONSORCIO CUPERVISOR NORTE, por el plazo de 45 días calendario, contabilizados desd

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado N| 19, por la aprobación de la ampliación de Plazo N| 20, de acuerdo con la Decisión N° 13 de la Junta de Resolución de Disputa..

APROBAR, el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICOSAN MIGUEL HUAYANAY DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR- DEPARTAME

APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 09, del Proyecto: "MEJORMAIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE CLORINDA MATTO DE TURNER DEL DISTRITO DE JESUS DE NAZARENO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral Permanente y Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirmó la sentencia de primera instancia contenida en la Resoluci

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral Permanente y Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirmó la sentencia de primera instancia de fecha 22 de agosto de

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral Permanente y Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirmó la sentencia de primera instancia contenida en la Resoluci

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que confirmó la sentencia apelada de fecha 29 de ago

APROBAR, la liquidación Técnica y Financiera Final de la inversión de Reposición culminada o concluida meta 251-2019, 173-2020, 194-2021, 156-2022 y 307-2023; "REPOSICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado - Actualizado, "forma parte de la considerativa", para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA EMP.PE - 32A (MINAS

APROBAR, el Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N° 04 y Deductivo Vinculante N° 04, para la ejecución de la Obra: "MEJROAMIENTO DE LA CARRETERA CON ASFALTO TRAMO CENTRO POBLADO DE CARME

Otorgar la CONFORMIDAD a la Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA para el proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL RIO CORRAL MAYO CON LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CARRO

CONFORMAR la Mesa Técnica Regional de la Palta de Ayacucho, constituido por los representantes del sector publico, la academia y privado, cuya sigla es MEPALTA Ayacucho; por los fundamento expuestos e

CONFORMAR la Mesa Técnica del Café de la Region de Ayacucho, constituido por los Representantes del Sector Publico, la academia privado, cuya sigla es METCAFE Ayacucho; por los fundamentos expuestos e

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado - Actualizado, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y

APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 05, para la Ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SANTUARIO DE LA MEMORIA LA HOYADA EN EL DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES, PROVI

APROBAR, la Solicitud e Ampliación de Plazo N° 22, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, AYNA - LA MAR

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO), Valorizado Actualizado, del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN OS PUESTOS DE SALUD TIPO I-1 EN LOS CENTR