DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por el administrado MNANUEL JESUS REVATTA NAVARRO, en representación de la Asociación de Pensionistas Adultos Mayores..

DECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 04, por 02 días calendario; Ampliación de Plazo N° 05, por 03 días calendarios y Ampliación de Plazo N° 06, por 03 días calendario, solicitado por el c

APROBAR, la Modificación y/o Actualización del Componente Gestión de Proyectos, de la Obra: "MEJORAMIENTO D ELA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DELHOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL

DECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 03, por el plazo de 05 días calendarios, solicitado por el contratista CONSORCIO NEPAL, para la ejecución del Componente "Superestructura de Puente..

APROBAR, las comisiones de trabajo de la Feria Expo Perú los Andes Ayacucho 2024-EPLA 2024..

DECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 01, por el plazo de 08 días calendario, solicitado por el contratista CONSORCIO NEPAL, para la ejecución del Componente "Superestructura de Puente Modu

APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 08, del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SA

APROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 13 del Contrato de Supervisión N° 033-2018-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, presentada por la empresa SANCHES HORNEROS GOMEZ ANTONIO, por el plazo de 60 días cale

APROBAR, la ampliación de Plazo N° 06, para la Ejecución de la Obra "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 38059 DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCH

APROBAR, el Expediente Técnico Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante de Obra N° 02, para ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA..

APROBAR, la Apliacion de Plazo N° 01, de la Actividad: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA AYACUCHO-TAMBILLO-EMP.PE-3S (DV. OCROS) (0+000 AL 78 +000), PROVINCIA HUAMANGA-REGION AYACUCHO", bajo la

APROBAR EN PARTE, la Ampliación de Plazo N° 26, presentado por el contratista, SINOHYDRO CORPORATION LIMITED SUCURSAL DEL PERU, Ejecutor de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPIT

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado - Actualizado, derivado producto de la suspensión de obra por 39 días calendario y ampliación de plazo N° 07, por 90 dias calendario, para el

APROBAR, el Expediente Técnico de la Actividad: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I N° 414-38/MX-U DE CHIRILLA Y LA I.E.I 414-24/MX-U PUMAHUASI, DE LA REGION DE AYACUCHO-PROVINCIA DE CANGALL

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS LINESAS ARTESANALES DE TEXTILERIA, PIEDRA TALLADA YCERAMI

APROBAR, el cambio de Especificaciones Técnicas de Partidas 03.11.01, 03.11.02, 3.11.03 y 03.11.04, del Expediente Técnico del Proyecto: "CREACION DEL ARCO DE MEMORIA DE LOS MARTIRES DE LA EDUCACION..

APROBAR, el Expediente Técnico Reformulado del Proyecto de Inversión: "MEJROAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL ENTRE EL TRAMO AY-728 (PENAL DE YANAMILLA) HASTA EL TRAMO AY-729 (

APROBAR, la prestación Adicional del Servicio de Supervisión N° 01 del contrato N° 214-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, a cargo del contratista "ING. DIONISIO TOJAS MAMANI", corresponde a la Supervisión de

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, que confirmo la sentencia de primera instancia contenida en la Resolución N° 06 de fecha 05 de julio

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala aboral de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirmo la sentencia de primera instancia contenida en la Resolución N° 06 DE FECHA 31

DECLARAR INFUNDADO el recurso administrativo de apelación interpuesto por el administrado docente cesante don: HUGO MARCIAL LEON VALDIVIEZO, contra a Resolución Directoral Administrativa N° 00305-2023

APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 05, del Proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N° 432-98/MX-U SEÑOR DEL HUERTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA

DECLARAR INFUNDADO e recurso administrativo de apelación interpuesto por la administrada docente cesante doña: GRACIELA SOFIA AGUIRRE VARGAS, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 0206

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, , que declaro NULA la Resolución Gerencial Regional N° 062..