Resolución Directoral Regional
- RECONOCER parcialmente los gastos por paralización por estado de emergencia y costos por la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19 presentados por el Contratista ANGEL G...
- DECLARAR procedente parcialmente, la Ampliación de Plazo solicitada por el Contratista: Bienes y Servicios FAEDU Sociedad Anónima Cerrada - BYS FAEDU S.A.C. por diez (10) días calendario, para la e...
- RESOLVER, parcialmente el CONTRATO N° 066-2020-GR CUSCO/ORAD, respecto de la parte que no se llegó a prestar, esto es por la cantidad de 5,286 raciones de comida (desayuno, almuerzo y cena), corres...
- DECLARAR Improcedente la Ampliación de Plazo solicitada por el Contratista Eliana Moscoso Moreano para la ejecución del Contrato formalizado con Orden de Compra N° 564-2020, para la Contratación Ce...
- RECONOCER el Crédito Devengado para la cancelación de la obligación asumida correspondiente al ejercicio presupuestal del año 2019, que se detalla: Memorándum N° 888-2020-GR CUSCO/GRI e informe N° ...
- DECLARAR Improcedente la Ampliación de Plazo solicitada por el Contratista GILMER JUNIOR BRUNO CARDENAS para la ejecución del Contrato formalizado con Orden de Compra N° 1970-2020, para la Contrata...
- DECLARAR Improcedente la Ampliación de Plazo solicitada por el Contratista AREM PERU S.A.C. para la ejecución del Contrato N° 185-2019-GR CUSCO/ORAD, para la Contratación de Grupo Generador con Tab...
- DECLARAR Improcedente la Ampliación de Plazo por Treinta y Cinco (35) días calendario, para la ejecución del Contrato formalizado con Orden de Compra N° 1880-2020, para la Contratación de Sistema d...
- DECLARAR Procedente la Ampliación de Plazo por veintidós (22) días calendario, para la ejecución del Contrato N° 003-2020-GR CUSCO/ORAD, para la Contratación de Puertas Contra placas de MDF y Marco...
- DECLARAR IMPROCEDENTE la ampliación de plazo peticionada por el contratista LUIS LOPEZ MENDOZA, para el Contrato N° 120-2019-GR CUSCO/ORAD, Producto 04 entrega del Expediente Técnico del Proyecto d...
- DECLARAR IMPROCEDENTE la ampliación de plazo peticionada por el contratista GILMER JUNIOR BRUNO CÁRDENAS, para la entrega de Ventanas y Mamparas, para la obra "Mejoramiento de los Servicios Educati...
- DISPONER la reducción de prestaciones del Contrato N° 054-2020-GR CUSCO/ORAD suscrito en fecha 25 de agosto de 2020 con el contratista WY CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDA...
- APROBAR la Cancelación Total del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 094-2020-GR CUSCO - Primera Convocatoria para la contratación de cerámico para piso y pared, para la Meta...
- APROBAR, la modificación del contrato perfeccionado con la ORDEN DE COMPRA N° 1880-2020, respecto de los bienes materia de prestación, debiendo estos cumplir con las Especificaciones Técnicas indic...
- RESOLVER totalmente el contrato formalizado con Orden de Compra OCAM-2020-789-3245-0, con el Contratista LUIS ANTONIO ESQUERRE QUISPE, para la adquisición de Papel Bond: T/Fotocopia-Aislado (. . .)...
- DECLARAR IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo peticionada por el contratista ELIANA MOSCOSO MOREANO, para el Contrato N° 007-2020-GR CUSCO/ORAD - Orden de Compra N° 2245 (Quinta Entrega) contratació...
- RECONOCER el Crédito Devengado para la cancelación de la obligación asumida correspondiente al ejercicio presupuestal del año 2019, para el Pago de Jornales a Personal Obrero de la obra "Instalació...
- RECONOCER el Crédito Devengado para la cancelación de la obligación asumida correspondiente al ejercicio presupuestal del año 2018, que se detalla:
- RECONOCER el Crédito Devengado para la cancelación de la obligación asumida correspondiente al ejercicio presupuestal del año 2019, para el Pago de Jornales a Personal Obrero de la obra "Mejoramien...
- DESIGNAR a los servidores nombrados y/o permanentes que Laboran en las Gerencias Regionales y Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Cusco, como Responsables del Control de Bienes Patrimonial...
- DISPONER la reducción de prestaciones del contrato N° 145-2019-GR CUSCO/ORAD suscrito en fecha 26 de noviembre de 2019 con el contratista CONSORCIO GROSSROAL para la contratación de estructura metá...
- DECLARAR IMPROCEDENTE la Amplexión de Plazo peticionada por el contratista VILMA QUISPE TOROBEO, para el Contrato N° 48-2020-GR CUSCO/ORAD - Orden de Compra N° 2012 (ítem I) Contratación de Madera ...
- CONSTITUIR, la COMISION DE INVENTARIO, que tendrá a su cargo el procedimiento de toma de inventario físico de bienes muebles de la Sede del Gobierno Regional del Cusco, para el ejercicio presupuest...
- DISPONER, la implementación de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02801-2013-0-1001-JR-LA-01; en su efecto APROBAR la vinculación Laboral del Señor Justo Quiñones Carrasco; en la condición de...
- DECLARAR IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo peticionada por el contratista VILMA QUISPE TOROBEO, para el Contrato N° 48-2020-GR CUSCO/ORAD - Orden de Compra N° 2011 (ítem II) Contratación de Mader...