APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 del Proyecto de actividad Meta 121 "DESARROLLO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MYPES DE LA REGIÓN AYACUCHO".

PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General..

PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General..

APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 de ejecución del Proyecto: "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CINCO (05) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO..

CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General..

DECLARAR FUNDADO EN PARTE, el recurso administrativo de Reconsideración formulado por el recurrente JENARO TORRES GÓMEZ contra la resolución Ejecutiva Regional N° 1175-2012-GRA/PRES de fecha..

AUTORIZAR, la asignación de fondos por encargos a favor de las oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas del Gobierno Regional de Ayacucho.

RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen

APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO JOSÉ SALVADOR CAVERO OVALLE DEL DISTRITO Y PROINCIA DE HUANTA".

RECONFORMAR, el Comité Especial Permanente designado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 062-2015-GRA/PRES-GG, para llevar a cabo la organización y conducción hasta que la buena pro..

APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado y programación PERT-CPM de ejecución de obra del Proyecto: "INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES..

RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen

RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen

APROBAR, el calendario de obra valorizado CAO FECHADO y Diagrama GANTT-PERT-CPM de ejecución de obra del Proyecto: "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CINCO (05) INSTITUCIONES..

DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada pa aprobación de ampliación de plazo N° 03 del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MENORES EL AMAUTA DE QUIJE..

DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de Apelación, interpuesto por el recurrente VÍCTOR LLALLIRE AYUQUE en contra de la Resolución Directoral N° 182 -2015-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 06..

AUTORIZAR, la asignación de fondos por encargos a favor de las Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas del Gobierno Regional de Ayacucho.

RECONFORMAR, el Comité Especial Permanente designado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 167-2015-GRA/PRES-GG, para llevar a cabo la organización y conducción hasta que la buena pro..

CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General..

DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General..

DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General..

DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General..

PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General..

DECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso administrativo de Apelación, interpuesto por los recurrentes MARCELINO ARONÉS PALOMINO, APOLINARIO TAPAHUASCO SULCA, NEMESIO SEGUNDO GUERRERO BEDON Y LUIS EDUARDO..