IMPLEMENTAR la cuarta decisión de la Junta de Resolución de Disputas de fecha 03 de enero de 2024, que ha resuelto reconocer la ampliación de plazo N° 23; en consecuencia, para todos los efectos legal

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra valorizado actualizado y la Programación de ejecución GANTT, CPM, presentado por la empresa MAKIBER S.A. - SUCURSAL PERU, por aprobación de la solicitud..

APROBAR, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03, para la ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. ESTATAL LOS ANDES DE LA LOCALIDAD..

APROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 31, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA..

APROBAR, el Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N° 02 y Deductivo vinculante N° 02, para ejecución de la obra: "CONSTRUCCION DE DIQUE; EN EL SISTEMA DE IRRIGACION INTEGRAL TOMACUCHO..

APROBAR, el adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N| 01 de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CON TIC DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DEL DISTRITO AYACUCHO,..

RECTIFICAR, el error material incurrido en la Resolución Gerencial Regional N° 352-2023-GRA/GGR-GRI de fecha 10 de agosto de 2023, de conformidad con lo dispuesto en los numeral 212.1 y 212.2 del arti

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra(CAO) Valorizado Acelerado, del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVCIOS DEL SANTUARIO DE LA MEMORIA LA HOYADA EN EL DISTRITO DE ANDRES AVELINO..

APROBAR, el Cronograma de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, del Componente "Superestructura de Puente Modular Pongora", del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO..

DESIGNAR, el comité de Recepción de la Obra: "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MOYOCC, DISTRITO DE CANGALLO-PROVINCIA DE CANGALLO-REGION AYACUCHO", con C.U.I. N° 2475574. ejecutada..

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declaro NULAS la Resolución Gerencial Regional N° 129..

ADMITIR A TRAMITE, la Solicitud de Nulidad de Oficio de las Resoluciones Directorales Regional Nos. 403,704-GRA/GG-GRDE-DRA-DCFR.DR, de fechas 27.05 y 09-08-2022 y 373-2023-GRA/GG-GRDE-DRA-DCFR-DR..

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado N° 27, por un periodo de 22 días calendarios, de acuerdo con la Decisión N° 05 de la Junta de Resolución de Disputas..

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga, sentencia CONFIRMADA por la Sala Laboral Permanente y Pena Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de

DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la administrada docente cesante doña Antonia AROSTEGUI VDA. DE GOMEZ, contra la resolución Directoral Regional Administrativa No.00247-2023..

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por Don Josi Dolores RIVEROS CUELLAS, contra la Resolución Directoral Administrativa No. 00250-2023-GRA/GG-GRDS-DREA-OA, de fecha

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que declaro NULAS la Resolución Gerencial Regional..

DECLARAR PROCEDENTE la petición del administrado ULISES FERNANDEZ GALINDO, sobre Rectificación de la Resolución Gerencial Regional N° 029-2023-GRA/GR-GG-GRDS, de fecha 17 de febrero del 2023, debiendo

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declaro NULAS la Resolución Gerencial Regional N° 050-2019-GRA/GR-GG-GRDS de fecha..

Otorgar la CONFORMIDAD a la Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA para el proyecto: "MEJORMAIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL AY 599 (QATOPATA) - AY 598 (TANA

APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 18, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P. GENERAL CORDOVA DEL DISTRITIO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE

DECLARO NULAS E INEFICACES por Mandato Judicial (Sentencia Resolución No. 06 del 29.10.2021), la Resolución Gerencial Regional No. 068-2020-GRA/GR-GG-GRDS, de fecha 09 de julio del 2020 y por extensió

DECLARO NULAS E INEFICACES por Mandato Judicial la Resolución Gerencial Regional No. 282-2019-GRA/GR-GG-GRDS, de fecha 31 de mayo del 2019 y por extensión vinculante la Resolución Directoral Regional

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación promovido por Don Juan JOSE BENDEZU PEREZ, contra la Resolución Directoral Administrativa No. 0024-2023-GRA/GG-GRDS-DREA-OA, de fecha 25 de ag