APROBAR, el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado, del Componente: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PÚBLICA N° 429-116/Mx-U ASH

APROBAR, la Ampliaci6n de Plaza N° 06, para la Ejecuci6n del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SANTUARIO DE LA MEMORIA LA HOYADA EN EL DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - PROV

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado - Actualizado, para la ejecución, del Proyecto "MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL LIMONCHAYOCC SAN JUAN DE MATUCANA -TRIBOLINE-AY519 -GRANJA SIVIA B

DESIGNAR, la Comisión de Recepción y Liquidación de Obra de la meta: 031-2019, meta: 055-2020, meta: 156-2021, meta: 171-2022 y meta: 076-2023, "INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOL

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Acelerado, del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD N

DESIGNAR, con efectividad a la emisión de los memorandos correspondientes, como Inspectores de las Metas y/u Obras consideradas dentro del Programa de Inversiones del Gobierno Regional de Ayacucho en

RECTIFICAR, el error material incurrido en la parte considerativa de la Resolución Gerencial Regional N° 491-2024-GRA/GGR-GRI, de fecha 10 de septiembre de 2024, de conformidad de lo dispuesto en los

APROBAR: Ampliaci6n de Plazo N° 04, del Proyecto: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y CONTROL DE TRATA DE PERSONAS EN 11 PROVINCIAS DE LA REGION AYACUCHO" con Código Único de Inversiones N°

APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 19, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO", Có

APROBAR, con eficacia anticipada conforme a lo facultado por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley No 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ampliación de Plazo N° 09, para la Ejecuci

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, del proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO CIUDAD DE LAS AMERICAS ZONA I, DISTRITO D

APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 10, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑO

APROBAR, el Expediente Técnico de Adicional de Obra N°05, por partidas nuevas, del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declara la Resoluci6n Gerencial Regional N°216-2017-GRA/GR

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral Permanente y Penal Liquidadora, de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirma la sentencia de primera instancia, la misma que declara N

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación promovido par la administrada JUSTINA PELLPE PEÑA, contra le Resolución Directoral Administrativa N° 01022-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-OA, de fecha

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que confirma la sentencia de primera instancia, la m

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral, de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirma la sentencia de primera instancia, que declara NULA la Resolución Gerencial Regional N°

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que declara fundado la demanda contencioso administr

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral de Huamanga, de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirma fa sentencia de primera instancia, la misma que declara NULA la Resolución..

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que confirma la sentencia apelada de fecha 21 de dic

DECLARAR FUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación promovido por la administrada ERNESTINA OBREGON VDA DE ROMANI, contra la Resolución Directoral Administrativa N° 00896-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-OA

DECLARAR NULO Y SIN EFECTO la Resolución Gerencial Regional N° 00168-2024-GRA/GR-GG-GRDS, de fecha 24 de julio de 2024, expedida a favor de LUIS RIVERA MEDINA, por cuanto el acto administrativo contie

RECTIFICAR el error material contenido en el artículo segundo de la Resolución Gerencial Regional N° 00133-2024-GRA/GR-GG-GRDS, de fecha 01 de julio de 2024, quedando redactado de la siguiente manera: