DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirmo la sentencia de primera instancia contenida en la Resolución N° 06 DE FECHA 26 DE FEBRERO

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declaro NULA la Resolución Gerencial Regional N° 0016..

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por el Segundo Juzgado Especializado en lo civil de Huamang de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declaro NULA la Resolución Gerencial Regional N° 285-2019-

APROBAR, la solicitud de Ampliación de Plazo de Contrato de Supervisión de Obra N° 04, presentada por el consultor DIONISIO ROJAS MAMANI, por el plazo de 116 días calendarios, contabilizados desde el

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, del Componente Infraestructura y Equipamiento, del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE

APROBAR: la Ampliación de Plazo N° 11, para la ejecución del Proyecto: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE V

RECTIFICAR, la Resolución Gerencial Regional N° 105-2024-GRA/GGR-GRI, de fecha 07 de marzo del 2024, por error material que se desprende del Decimo Tercero Párrafo, el cual señala: "Verificándose que

DECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 34, por el plazo de 07 días calendario, por el contratista SINOHYDRO CORPORATION LIMITED SUCURSAL PERU, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE

DECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 33, por el plazo de 176 días calendarios, solicitado por el contratista SINOHYDRO CORPORATION LIMITED SUCURSAL PERU, para la Ejecución de la Obra..

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, por la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 09, mediante la Resolución Gerencial Regional N° 078-2024-GRA/GGR-GRI, de fecha 29

APROBAR, el Expediente Técnico Modificado del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN JUAN (PROGRAMAS DE ES

APROBAR, el Expediente Técnico Modificado del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO D

APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 07 para la ejecución de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LAS II.EE N° 425-159/MX-U DE 6 DE AGOSTO, N° 425-160/MX-U DE VILLA U

APROBAR, la Modificación del Desagregado de Gastos Generales y Gastos de Supervisión del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA ESCUELA DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD D

APROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plazo del Contrato de Supervisión de Obra, presentada por la empresa SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO, por el plazo de 44 dias calendarios, contabilizados desde el

APROBAR, el Expediente Técnico Desagregado 2024 del Proyecto "Recuperación de los Servicios ecosistémicos de Regulación Hídrica en las Microcuencas de Huatatas - Alameda, Pallccayacu, Yucaes, Pamparqu

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CACHI EN LA REGION AYACUCHO", con C.U.I N° 2308421..

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, del Proyecto de Inversión: "CREACION DE TROCHA CARROZABLE TIQUIHUA-PUMA RUMI DEL DISTRITO DE HUALLA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO

APROBAR, la Ampliación de Plazo N| 35, con eficacia anticipada, para la ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNA

APROBAR, el Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante de Obra N° 01, del Proyecto "CREACION DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL YAUYAKU SOBRE EL RIO APURIMAC EN LA COMUNIDAD DE SA

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra(CAO) Valorizado y Actualizado N° 03 del Componente Equipamiento y Mobiliario, del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDA

APROBAR: la ampliación de Plazo N° 06, para la ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD TRAMO: EMP. AY-780 (MOLLEPATA) - EMP. PE 3S (PONGORA), EN LOS DISTRITO

APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 03, del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38536..

APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado N° 21, por la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 19, mediante Resolución Gerencial Regional N° 057-2024-GRA/GGR-GRI, de fecha