DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por la administrada doña Guilma Genoveva MAVILA LEÓN DE ESPINOZA, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 01930..

DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación, interpuesto por el recurrente don Francisco OCHOA BURGA, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 01983-2019-GRA/GOB-GG-GRDS-DR

APROBAR, en vías de regularización y con eficacia anticipada al 16 de setiembre de 2019, la Ampliación de Plazo Nº 04, conforme a lo establecido por el numeral 17.1 del artículo 17° de la Ley Nº 27444

DESIGNAR, a los miembros del Comité de Recepción y Liquidación de Contrato Nº 134-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL, de fecha 19 de diciembre del 2014, cuyo objeto fue la Ejecución de la Obra: "REHABILITACIÓN

RECTIFICAR, la Resolución Gerencial Regional Nº 0087 y 088-2013-GRA/GG-GRI, ambos de fecha 24 de abril de 2013, y Resolución Gerencial Regional Nº 0053-2014-GRA/GG-GRI, de fecha 31 de marzo de 2014.

RECTIFICAR, el Artículo Primero y Segundo de la Resolución Gerencial Regional Nº 002-2019-GRA/GG-GRI, de fecha 23 de enero de 2019.

DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación, incoado por el administrado Francisco GARCIA QUISPE, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 629-2019-GRA/GG-GRDE-DRAA-OAJ-DR

DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación, formulado por la administrada Rosalin CASTILLO OCHOA, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 540-2019-GRA/GR-GG-GRDE-DRAA-OAJ­

DECLARAR INFUNDADO, el recurso de apelación formulado por los impugnantes administrados Roberto MANCCO CARTAGENA y Víctor Feliclano CLAUDIO CHOQUE, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial

APROBAR, con eficacia anticipada conforme a lo establecido por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ampliación de Plazo Nº 04, solicitado

APROBAR, el DEDUCTIVO DE OBRA, de la Ejecución de la Partida 02.03, Demolición de Estructuras en la Progresiva 24+220 (Baden) y se reduzca lo programado en 300 m3, del proceso de ejecución de la Obra:

DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación, formulado por Filomena BAUTISTA VEGA, contra la resolución flcta negativa.

VALIDAR, el informe de evaluación de riesgo del sector denominado: "VIÑA CHIQUITA BAJA DE LA COMUNIDAD DE VIÑA CHIQUITA", para el proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por la administrada doña Cecilia ESPILLCO DE QUISPE, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 01669-2019-GRA/GOB-GG

DAR CUMPLIMIENTO la Sentencia de Vista que contiene la Resolución número 05 de fecha 07 de diciembre de dos mil dieciocho, expedida por el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga..

DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por la administrada don Gary CALDERON GONZALES, en Representación de su señora madre quien en vida fue doña Antonia GONZALEZ..

APROBAR, el Expediente Técnico de Adicional de Obra Nº 01, para la ejecución del Proyecto y/u Obra: "CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PUTICA TAULLI, DISTRITO DE CARAPO, PROVINCIA DE HUANCASANCOS

DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo Nº 47, por un periodo de doscientos siete (207) días calendario, para la ejecución de Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

DESIGNAR, a los miembros de la Comisión de Recepción y Liquidación de Meta: "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL COCHAS, PUTAQA, TOTORA Y ANCHIHUAY SIERRA EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y ANCO, PROVINCIA

DESIGNAR, con efectividad a partir del 15 de octubre de 2019, al lng. GERMAN ALVAREZ ENRIQUEZ, como Inspector de Meta y/u Obra: "CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PUTICA TAULLI, DISTRITO DE CARAPO

DESIGNAR, con efectividad a partir del 15 de octubre de 2019, al lng. EMILIO TINCO HUAMANI, como Inspector de Proyecto y/o Meta: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MIGUEL - PALLCCA

DESIGNAR, a los miembros de la Comisión de Recepción y Liquidación de Meta: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. ABANCAY Y JR. GIRASOLES DEL BARRIO DE SANTA ELENA, DISTRITO DE AYACUCHO

APROBAR, el expediente técnico de la solicitud de Habilitación Presupuestal en el Rubro de Gestión de Proyectos para la ejecución de trabajos de Contingencia para la puesta en marcha del Proyecto:

APROBAR, el Expediente de la Prestación Adicional de Obra Nº 02, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA