DECLARAR IMPROCEDENTE la ampliación de plazo N° 03, por 2 días, solicitado por el contratista CONSORCIO YAMBRAS

DECLARAR IMPROCEDENTE la ampliación de plazo por treinta (30) días calendarios, solicitada por el Sr. JOHNNY ROHOY SICCHA GARCIA

ACLARAR, la Resolución de Gerencia General Regional N° 166-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR. en el extremo de cesar los actos arbitrarios; sin embargo

APROBAR LA LIQUIDACIÓN elaborada por la Entidad, del Contrato Consultoría de Supervisión de de la obra: Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Jirón Principal y Zona Céntrica de la ciudad de...

MODIFICAR el Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional Amazonas-Sede Regional-Ejecución Presupuestal 2019

APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01, por el período de 42 (cuarenta y dos) días calendario, a favor del contratista CONSORCIO VISTA HERMOSA

APROBAR LA NUEVA LIQUIDACIÓN elaborada por la entidad, del contrato de Gerencia General Regional N° 092-2017-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-GGR

MODIFICAR el Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional Amazonas- Sede Regional-Ejecución Presupuestal 2019

OBSERVAR la liquidación presentada por el CONSORCIO AMAZONAS, del Contrato de Gerencia General Regional N° 032-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-GGR

DEJAR expresa constancia que el sustento que motiva la presente resolución, se encuentra en los informes técnicos emitidos por el supervisor de obra

APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02, por el periodo de 10 (diez) días calendarios a, favor del contratista CONSORCIO VIAL TINTIN

APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N. 03, únicamente por el período de 12 (doce) días calendar¡o, a favor del Contratista CONSORCIO EJECUTOR CAJARURO

DAR CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL de fecha 20 de marzo del 2019, en todos sus extremos: en consecuencia, APRUÉBESE LA LIQUIDACIÓN FINAL del contrato

MODIFICAR el Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional Amazonas -Sede Regional - Ejecución Presupuestal 2019

APROBAR LA NUEVA LIQUIDACIÓN elaborada por la Entidad, del contrato de Gerencia General Regional N° 121-2017-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Dejar SIN EFECTO la Resolución de Gerencia General Regional N° 075-2018-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 02, ÚNICAMENIE por el periodo de 03 (tres) días calendario, a favor del contratista CONSORCIO EJECUTORA CAJARURO

DECLARAR IMPROCEDENTE la ampliación de plazo parcial N° 02, solicitada por el contratista CONSORCIO YAMBRAS

DAR POR CUMPLIMIENTO AL ACTA DE CONCILIACIÓN N° 038-2019/CCPYJ, de fecha 28 de mayo del 2019, en todos sus extremos

APROBAR las BASES para el PROCESO DE SELECCIÓN CAS 04-2019 UNIDAD EJECUTORA 001- SEDE AMAZONAS

MODIFICAR el Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional Amazonas- Sede regional-Ejecución Presupuestal 2019

DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de Apelación interpuesto por la administrada BETSI GOÑAS MALQUI gerente general de la empresa GOVA CONSTRUCCIONES SAC

DECLARESE DESIERTO el Procedimiento de seección de Concurso Público N° 001-2019-GRA/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO Resolución de Gerencia Sub Regional Condorcanqui N° 110-2019-GRA-/GSRC