Resolución Gerencial
- Aprobar el Presupuesto Adicional de obra N° 04, con la ejecución del saldo de Ia obra: "Construcción del puente vehicular Motilones — sector Motilones, provincia de Moyobamba — San Martín"por la mo...
- Autorizar la Afectación en Uso, de Bienes Muebles de propiedad del Proyecto Especial Alto Mayo, a favor de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca; en mérito al Convenio de Cooperación Interi...
- DESIGNAR, a la Comisión de la toma de inventario físico de los materiales sobrantes de los almacenes.
- Otorgar una ampliación de plazo adicional de 30 días calendarios, a la Comisión Especial, designada con Resolución Gerencial N° 233-2013-GRSM-PEAM.OI.OO; por los motivos expuestos en laparte consid...
- DENEGAR, la Ampliación de Plazo de Obra N° 04, solicitada por el Contratista Consorcio San Martin, en la ejecución de la Obra: "Mejoramiento Camino Vecinal SM -502, Tramo: EMP. 5N-PE (DV. Rioja) — ...
- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 05, en 12 días calendarios, en Ia ejecución del saldo de la obra: "Construcción del puente vehicular Motilones — sector Motilones, provincia de Moyobamba —San Mart...
- APROBAR, la baja de los Registros Contables y Patrimoniales del Proyecto Especial Alto Mayo de 06 bienes patrimoniales, por las causales de Estado de Excedencia.
- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 06, en 12 días calendarios, con la ejecución del saldo dc Ia obra: "Construcción del puente vehicular Motilones — sector Motilones, provincia de Moyobamba San Mart...
- APROBAR la Ampliación de N° 04, en 08 días en Ia ejecución del saldo de la obra: "Construcción del puente vehicular Motilones — sector Motilones, provincia de Moyobamba San Martín"; por los fundam...
- Aprobar la Ampliación de Plazo de Obra N° 03 en 41 días calendario, solicitada por el Contratista Consorcio San Martin, en Ia ejecución de la Obra: "Mejoramiento Camino Vecinal SM -502, Tramo: EMP....
- APROBAR el Saneamiento Registral de los vehículos. Los mismos que se detallan en el Anexo que se adjunta a la presente Resolución y forma parte de esta.PROCEDER, la Administración a Inscribir los v...
- APROBAR el Encargo Interno, por el importe de S/ 1976.00 nuevos soles, a nombre de Carlos Alberto Torres Panduro; para atender gastos que ocasionará la realización del Seminario Taller denominado: ...
- Reconocer como deuda pendiente, el pago de la suma de S/4,716.21 nuevos soles, por concepto de Pago de Beneficios Sociales, a nombre del demandante Gardel Sangama Cachique; el mismo quedeberá ser c...
- Reconocer como deuda pendiente, el pago de Ia suma de S/ 7,902.70 nuevos soles, por concepto de Liquidación de Intereses Legales Laborales, aprobada por el Primer Juzgado Mixto deMoyobamba, en el E...
- Reconocer como deuda pendiente, el pago de Ia suma de S/ 7,902.70 nuevos soles, por concepto de Liquidación de Intereses Legales Laborales, aprobada por el Primer Juzgado Mixto de Moyobamba, en cl ...
- Aprobar el Encargo Interno, por el importe de S/ . 8.000 nuevos soles, a nombre del Econ. Benavente Choquehuanca; para atender servicios básicos de alimentación, movilidad y en algunos casos alojam...
- Aprobar el pago de Mayores Gastos Generales, favor del Consorcio Alianza, por aprobación de la ampliación de plazo N°08, con la ejecución de la obra: "Mejoramiento, ampliación del sistema de aguapo...
- Denegar la Ampliación de Plazo de Obra N° 20, solicitada por el Contratista Consorcio Maganda, en Ia ejecución de Ia Obra: "Construcción del Coliseo de la ciudad de Rioja, distrito y provinciade Ri...
- Aprobar el pago de Mayores Gastos Generales, a favor del Consorcio Alianza, por aprobación de Ia ampliación de plazo N002, en la ejecución de la obra: "Mejoramiento, ampliación del sistema de agua ...
- Denegar la Ampliación de Plazo de Obra N° 37, solicitada por el Contratista Consorcio Alianza, en la ejecución de la Obra: "Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y alcantarilladode I...
- Denegar la Ampliación de Plazo de Obra N° 36, por el Contratista Consorcio Alianza, en Ia ejecución de Ia Obra: "Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y alcantarilladode la ciudad de...
- Denegar Ia Ampliación de Plazo de Obra N° 35, solicitada por el Contratista Alianza, en Ia ejecución de Ia Obra: "Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y alcantarilladode la ciudad ...
- Denegar la Ampliación de Plazo de Obra N°34, solicitada por el Contratista Consorcio Alianza, en la ejecución de la Obra: "Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y alcantarilladode la...
- Modificar la Resolución Gerencial N° 305-2013-GRSM-PEAM-01,00, en su Articulo Primero, con respecto a la meta Presupuestaria.
- MODIFICAR el Plan Anual de Contrataciones del Proyecto Especial Alto Mayo, ejercicio 2013, aprobado por Resolución Gerencial N°009-2013-GRSM-PEAM.OI.OO, por inclusión del proceso de Adjudicación Di...