Normas y documentos legales
Destacados
- APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN para la Adquisición de cemento y acero para la Obra: "Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura en el Centro Educativo N°14078-Sechura".
- Aprobar la incorporación de Saldos de Balance del año 2022, Rubro 13 donaciones y Transferencias al Prosupuesto Institucional de Apertura 2023, de la Municipalidad Provincial de Sechura,
- CESAR a la ABG. Mayra Leonilda Amaya Chavesta, en el cargo de Secretaria General de la Municipalidad Provincial de Sechura
- Autorizar, el viaje terrestre a los Regidores Municipales Abg. Elizabeth Margot Purizaca Viera y Prof. Juan Francisco Chiroque Lázaro - Regidores Municipales a la Ciudad de Tumbes
Compendios más visitados
APROBAR EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°14076 DEL CERCADO URBANO DE LA CIUDAD DE SECHURA, DISTRITO DE SECHURA.
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°14076 DEL CERCADO URBANO DE LA CIUDAD DE SECHURA, DISTRITO DE ...RECONOCER a los de Equipos Técnicos de Transferencia de Gestión, del Titular Saliente-ETTS y del Titular Entrante - ETTE y, designados por los Titulares, quedando conformados de la siguiente manera:
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a los de Equipos Técnicos de Transferencia de Gestión, del Titular Saliente-ETTS y del Titular Entrante - ETTE y, designados por los Titulares, quedando conformados de ...PROCEDENTE a SOLICITUD DE EMISION Y APROBACIÓN DE RESOLUCIÓN DE ALCALDIA PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOSTENIBLE DE LOS MÓDULOS PRODUCTIVOS IMPLEMENTADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO PROSAN.
ARTÍCULO PRIMERO.- PROCEDENTE lo solicitado por la Gerencia de Desarrollo Económico Local, respecto a la SOLICITUD DE EMISION Y APROBACIÓN DE RESOLUCIÓN DE ALCALDIA PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN...AUTORIZAR LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD "III ENCUENTRO NACIONAL DE JUVENTUDES".
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD "III ENCUENTRO NACIONAL DE JUVENTUDES", solicitado por Gerencia de Desarrollo Social.DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA CONTENIDA EN LA RESOLUCION N°4 de fecha 29 de Octubre del 2021 que declara FUNDADA la demanda interpuesta por ALICIA TUME CHAPILLIQUEN.
ARTICULO PRIMERO.- DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA CONTENIDA EN LA RESOLUCION N°4 de fecha 29 de Octubre del 2021 que declara FUNDADA la demanda interpuesta por ALICIA TUME CHAPILLIQUEN contra la M...APROBAR EXPEDIENTE DE DE CONTRATACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE ACERO CORRUGADO FY=4,200 KG/CM2 PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EXPEDIENTE DE DE CONTRATACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE ACERO CORRUGADO FY=4,200 KG/CM2 PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL...ES PROCEDENTE LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL: FUNDO BONANZA.
ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR FINALIZADO EL PROCESO DE LA ITSE PREVIA DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL: FUNDO BONANZA, REPRESENTADO POR LA SRA. RUTH YULISSA ALANIA RUIZ, GERENTE GENERAL DE FUNDO BONANZA ...APROBAR Expediente Técnico de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL AA.HH. LOS JARDINES DEL DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA".
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR Expediente Técnico de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL AA.HH. LOS JARDINES DEL DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI 2464293,...APROBAR LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "DE LA RUTA PI-1051, ENTRE LA EMP. PI-1040 (...ARTICULO PRIMERO. - APROBAR Y AUTORIZAR EL CRONOGRAMA DE PAGO.
ARTICULO PRIMERO. - APROBAR Y AUTORIZAR EL CRONOGRAMA DE PAGO en 08 cuotas mensuales de S/.1,509.79 C/U POR EL IMPORTE TOTAL DE LA DEUDA S/12,078.33, se adjunta cronograma de pagos firmado, asimism...DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por la Sub Gerencia de Programas Sociales sobre REPROGRAMACIÓN DE GOCE FÍSICO VACACIONAL de la Servidora Municipal PATTY YESENIA ANTON MARCIAL.
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por la Sub Gerencia de Programas Sociales sobre REPROGRAMACIÓN DE GOCE FÍSICO VACACIONAL de la Servidora Municipal PATTY YESENIA ANTON MARCIAL,...DECLARAR PROCEDENTE lo solicitado por la Servidora Municipal VILMA PAZO PURIZACA,
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE lo solicitado por la Servidora Municipal VILMA PAZO PURIZACA, sobre SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DE FAMILIAR DIRECTO, su señor padre Juan Lá...APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DEL SALDO DE SERVICIO denominado:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DEL SALDO DE SERVICIO denominado: "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DE LA RUTA PI-1007, ENTRE LA E...AUTORIZAR la expedición de la Licencia de Funcionamiento Definitiva, para la conducción del Establecimiento Comercial denominado: FERTILIZANTES Y SEMILLAS ANDINAS.
ARTICULO PRIMERO. - AUTORIZAR la expedición de la Licencia de Funcionamiento Definitiva, a nombre del SR. NICANOR SEBASTIAN VILCHEZ CHIANG en representación de FERTILIZANTES Y SEMILLAS ANDINAS S.A....AUTORIZAR la expedición de la Licencia de Funcionamiento Definitiva, para la conducción del Establecimiento Comercial denominado: SALUDFARMA.
ARTICULO PRIMERO. - AUTORIZAR la expedición de la Licencia de Funcionamiento Definitiva, a nombre del SR. RAUL HUGO CABEZAS VALDEZ, en representación de SALUD & FARMA E.I.R.L., para la conducción d...AUTORIZAR la expedición de la Licencia de Funcionamiento Definitiva, para la conducción del Establecimiento Comercial denominado: MUEBLERIA "SECHURA".
ARTICULO PRIMERO. - AUTORIZAR la expedición de la Licencia de Funcionamiento Definitiva, a nombre de la SRA. AURA VIRGINIA LOPEZ PAIVA, para la conducción del Establecimiento Comercial denominado: ...DECLARAR PROCEDENTE LO SOLICITADO, en consecuencia; RECONOCER A LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE VASO DE LECHE "JESUS ES MI GUIA"- AA.HH NUEVO CHILLIYACHE, DEL DISTRITO DE SECHURA.
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE LO SOLICITADO, en consecuencia; RECONOCER A LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE VASO DE LECHE "JESUS ES MI GUIA"- AA.HH NUEVO CHILLIYACHE, DEL DISTRITO DE ...APROBAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO TIPO 003 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO TIPO 003 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, conforme a las consideraciones expuestas en la...APROBAR EL PAGO PARA GASTOS ARBITRALES POR CONCEPTOS DE HONORARIOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL, HONORARIOS DE LA SECRETARIA ARBITRAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL PAGO PARA GASTOS ARBITRALES POR CONCEPTOS DE HONORARIOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL, HONORARIOS DE LA SECRETARIA ARBITRAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS, POR EL MONTO TOTAL DE S/....APROBAR EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACELERADO DE LA OBRA:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACELERADO DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL POLIDEPORTIVO SA...APROBAR LA INCORPORACION DE MAYORES RECURSOS AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICANDO TANTO EL INGRESO COMO EL DESTINO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AL GASTO.
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA INCORPORACION DE MAYORES RECURSOS AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICANDO TANTO EL INGRESO COMO EL DESTINO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AL GASTO, conforme al siguiente...APROBAR ADICIONAL N°01 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE CAPACIDAD PEDAGOGICA ESPECIALIZADA EN CASA DEL MAESTRO DEL DISTRITO DE SECHURA.
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR ADICIONAL N°01 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE CAPACIDAD PEDAGOGICA ESPECIALIZADA EN CASA DEL MAESTRO DEL DISTRITO DE SECHURA-PROVINCIA DE S...APROBAR EL DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION, PARA SUPERVISION DE OBRA:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION, PARA SUPERVISION DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL DREN 24.52, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" con Código Ú...APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION, PARA EJECUCIÓN DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL DREN 24.52, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA".
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION, PARA EJECUCIÓN DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL DREN 24.52, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA " con Código Único...APROBAR LOS CRONOGRAMAS DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADOS AL REINICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LOS CRONOGRAMAS DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADOS AL REINICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA:" REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°20208 EN LOS NIVELES PRIMARI...