Resolución Gerencial General Regional N.° 014-2016-GRA/GR-GGDECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por el recurrente MAURO RIGOBERTO CHUCHÓN PRADO, contra la Resolución Directoral N° 245-2015-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 20..

Resolución Gerencial General Regional N.° 013-2016-GRA/GR-GGDECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso administrativo de apelación interpuesto por don WILBER MARTINEZ HUAMAN, contra la Resolución Directoral N° 343-2015-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 26 de mayo del 2015.

Resolución Gerencial General Regional N.° 012-2016-GRA/GR-GGDECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación, promovido por el recurrente YURI MALDONADO VILLANUEVA, contra la resolución ficta negativa producido en su recurso de reconsideración..

Resolución Gerencial General Regional N.° 011-2016-GRA/GR-GGMODIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 0522-2014-GRA/PRES-GG de fecha 29 de diciembre del 2014, contrato de servicios personales del Señor CARLOS CELSO TIPE..

Resolución Gerencial General Regional N.° 010-2016-GRA/GR-GGDECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso administrativo de apelación contra la Resolución Directoral N° 763-2014-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 23 de octubre del 2014.

Resolución Gerencial General Regional N.° 009-2016-GRA/GR-GGDECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por el recurrente FELIPE LLIMPE CUÁREZ, contra la Resolución Directoral N° 113-2015-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 16 de marzo..

Resolución Gerencial General Regional N.° 008-2016-GRA/GR-GGADECUAR, el recurso impugnativo de reconsideración planteado por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, don ABILIO..

Resolución Gerencial General Regional N.° 007-2016-GRA/GR-GGDECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General..

Resolución Gerencial General Regional N.° 006-2016-GRA/GR-GGAPROBAR, la ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LE I.E. MARIANO BELLIDO DE LA LOCALIDAD DE POMABAMBA, DISTRITO DE MARÍA PARADO DE BELLIDO..

Resolución Gerencial General Regional N.° 005-2016-GRA/GR-GGDECLARAR PROCEDENTE, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General..

Resolución Gerencial General Regional N.° 004-2016-GRA/GR-GGDECLARAR IMPROCEDENTE, la aprobación del adicional de obra N° 02 y deductivo N° 02; solicitado por la Empresa Consorcio Estrella, segun Contrato N° 109-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL, del Proyecto..

Resolución Gerencial General Regional N.° 003-2016-GRA/GR-GGRECONFORMAR, el COMITÉ ESPECIAL AD HOC para llevar a cabo la organización y conducción, hasta que la Buena Pro quede consentida del Proceso de Selección por la modalidad de Concurso Público..

Resolución Gerencial General Regional N.° 002-2016-GRA/GR-GGRECONFORMAR, el COMITÉ ESPECIAL AD HOC para llevar a cabo la organización y conducción, hasta que la Buena Pro quede consentida del Proceso de Selección por la modalidad de Concurso Público..

Resolución Gerencial General Regional N.° 001-2016-GRA/GR-GGRECONFORMAR, el COMITÉ ESPECIAL AD HOC para llevar a cabo la organización y conducción, hasta que la Buena Pro quede consentida del Proceso de Selección por la modalidad de Concurso Público..

Resolución Gerencial General Regional N.° 512-2015-GRA/GR-GGPRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la ley N° 27444,Ley del Procedimiento Administrativo General..

Resolución Gerencial General Regional N.° 511-2015-GRA/GR-GGPRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la ley N° 27444,Ley del Procedimiento Administrativo General..

Resolución Gerencial General Regional N.° 510-2015-GRA/GR-GGDESIGNAR, la reconformación de comisión de evaluación permanente a ejecución de las Metas 002 ""MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO" Y RIEGO EN LA CUENCA..

Resolución Gerencial General Regional N.° 509-2015-GRA/GR-GGPRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General..

Resolución Gerencial General Regional N.° 508-2015-GRA/GR-GGCONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General..

Resolución Gerencial General Regional N.° 507-2015-GRA/GR-GGPRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General..

Resolución Gerencial General Regional N.° 506-2015-GRA/GR-GGPRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General..

Resolución Gerencial General Regional N.° 505-2015-GRA/GR-GGDECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, por sesenta y cuatro (64) días calendarios, solicitado por la Empresa Contratista OBRAINSA, según al contrato N° 0134-2013-GRA-SEDE..

Resolución Gerencial General Regional N.° 504-2015-GRA/GR-GGMODIFICAR, en la parte Resolutiva articulo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 329-2015-GRA/GR-GG, QUE DICE APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 07 por cuarenta y siete (47) días..

Resolución Gerencial General Regional N.° 503-2015-GRA/GR-GGAPROBAR, el Plan de Trabajo para la Implementación, ejecución, cierre, monitoreo y evaluación del PROCOMPITE REGIONAL Ayacucho 2015-I; para el presente año fiscal 2015.

Resolución Gerencial General Regional N.° 502-2015-GRA/GR-GGPRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General..