Resolución Gerencial General Regional N.° 129-2017-GRA/GR-GGMODIFICAR, el artículo cuarto de la Resolución Gerencial General Regional N° 031-2017-GRA/GR-GG de fecha 10 de febrero del 2017.

Resolución Gerencial General Regional N.° 128-2017-GRA/GR-GGAPROBAR EN PARTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 21 para la ejecución de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN"

Resolución Gerencial General Regional N.° 127-2017-GRA/GR-GGAPROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado y PERT-CPM presentado por la empresa OBRAINSA, por ampliación de plazo N° 16 para la ejecución de la Obra: "REHABILITACIÓN..

Resolución Gerencial General Regional N.° 126-2017-GRA/GR-GGDECLARAR DE OFICIO: LA PRESCRIPCIÓN, de la acción administrativa para iniciar el Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de MÁXIMO CHÁVEZ HUALLANCA, EMILIANO OCHOA CÁRDENAS, MOISÉS TORRES

Resolución Gerencial General Regional N.° 134-2017-GRA/GR-GGCONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General..

Resolución Gerencial General Regional N.° 125-2017-GRA/GR-GGAPROBAR, en parte la solicitud de ampliación de plazo N° 20 para ejecución de la obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

Resolución Gerencial General Regional N.° 123-2017-GRA/GR-GGCONFORMAR, la Comisión Investigadora para que evacúe a la Gerencia General del Gobierno Regional de Ayacucho, un informe pormenorizado sobre : a) La situación actual de los Proyectos de Inversión..

Resolución Gerencial General Regional N.° 124-2017-GRA/GR-GGRENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen

Resolución Gerencial General Regional N.° 122-2017-GRA/GR-GGAPROBAR, el pago de servicio de supervisión de obra por Contrato de la Meta: "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO..

Resolución Gerencial General Regional N.° 121-2017-GRA/GR-GGPRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General..

Resolución Ejecutiva Regional N.° 261-2017-GRA/GR.APRUÉBESE, la desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto Supremo N° 109-2017-EF.

Resolución Gerencial General Regional N.° 120-2017-GRA/GR-GGAPROBAR, en parte la solicitud de ampliación de plazo N° 19 para ejecución de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

Resolución Gerencial General Regional N.° 119-2017-GRA/GR-GGDECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por el administrado Don MARIO VEGA SOLÍS, contra la Resolución Directoral N° 0677-2016-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 11..

Resolución Gerencial General Regional N.° 118-2017-GRA/GR-GGAPROBAR, la solicitud de ampliación de plazo N° 01 por un periodo de 15 días calendario sin reconocimiento de gastos generales para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES..

Resolución Gerencial General Regional N.° 117-2017-GRA/GR-GGNO UTILIZADO

Resolución Gerencial General Regional N.° 116-2017-GRA/GR-GGCONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General..

Resolución Gerencial General Regional N.° 115-2017-GRA/GR-GGDECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud contenida en la Carta N° 10-2017-GRA-OREI/RPM-RL, presentado por el CONSORCIO WARI.

Resolución Gerencial General Regional N.° 114-2017-GRA/GR-GGINICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el Ing. ALEJANDRO QUISPE CURIÑAUPA.

Resolución Gerencial General Regional N.° 113-2017-GRA/GR-GGCONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General..

Resolución Gerencial General Regional N.° 112-2017-GRA/GR-GGAPROBAR, en parte la solicitud de ampliación de plazo N° 18 para ejecución de la obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN".

Resolución Gerencial General Regional N.° 111-2017-GRA/GR-GGAPROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado y PERT-CPM presentado por la Empresa OBRAINSA, por ampliación de plazo N° 13 para la ejecución de la obra: "REHABILITACIÓN..

Resolución Gerencial General Regional N.° 110-2017-GRA/GR-GGAPROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado y PERT-CPM presentado por la Empresa OBRAINSA, por ampliación de plazo N 15 para la ejecución de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO

Resolución Gerencial General Regional N.° 109-2017-GRA/GR-GGDECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 02 planteada por el Consorcio los Andes (integrado por las Empresas: Ferretería y representaciones los Andes EIRL y PROSEMSA Construcción

Resolución Gerencial General Regional N.° 108-2017-GRA/GR-GGDECLARAR FUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por la recurrente Doña MAURA DE LA CRUZ GUTIÉRREZ, contra la Resolución Directoral N° 007-2016-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 19..

Resolución Gerencial General Regional N.° 107-2017-GRA/GR-GGRECONFORMAR, para el presente periodo presupuestal, el Equipo Técnico Profesional del Comité de Control Interno del Gobierno Regional de Ayacucho, dependiendo de la Gerencia General Regional.