Normas y documentos legales
Destacados
- Aprobar la Ordenanza Municipal "Campaña de beneficios tributarios 2023"
- Designar al profesional representante de la Municipalidad Provincial de Sechura; para la conformación de comite de recepción de obra
- APROBAR, el Dictamen N°03-2023-MPS-CDS, de fecha de 28 de marzo de 2023, emitido por la "Comision de desarollo Social", sobre adquisición de 1500 Kit escolares
- APROBAR el Dictamen Nº08-2023-MPS-CDI, de fecha 03 de mayo de 2023, emitido por la Comisión de desarrollo Institucional, en consecuencia, ACEPTAR con eficacia anticipada al amparo del articulo 17.1
Compendios más visitados
AUTORIZAR GASTOS POR FLETE PARA TRASLADO DE MEDICINA DONADA POR MINSA LIMA.
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR GASTOS POR FLETE PARA TRASLADO DE MEDICINA DONADA POR MINSA LIMA, solicitado por la Secretaría de Alcaldía por el importe de S/. 4,750.00 (Cuatro Mil Setecientos Cincue...DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado, respecto a la Postergación del Goce Físico Vacacional del Servidor Municipal JUAN MODESTO ZAVALETA MARTINEZ.
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado, respecto a la Postergación del Goce Físico Vacacional del Servidor Municipal JUAN MODESTO ZAVALETA MARTINEZ, en consecuencia,APROBAR lo solicitado por el Servidor Municipal JOSÉ SALVADOR MORALES CHIROQUE.
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR lo solicitado por el Servidor Municipal JOSÉ SALVADOR MORALES CHIROQUE, sobre LICENCIA POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DIRECTO de su Sra. Madre MARÍA ASUNCIÓN CHIROQUE CHIR...APROBAR LA DEUDA POR CONCEPTO DE BENEFICIOS SOCIALES a favor del Sr. IMÁN CHUNGA ÁNGEL y al Sr. ROSALES CASTILLO FRANCISCO MELCHOR.
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA DEUDA POR CONCEPTO DE BENEFICIOS SOCIALES a favor del Sr. IMÁN CHUNGA ÁNGEL por el importe total de la deuda de S/. 35,943.33 (TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA...APROBAR ADICIONAL DE OBRA N°04 por el monto de :
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR ADICIONAL DE OBRA N°04 por el monto de S/. 280,584.06 (Doscientos Ochenta Mil Quinientos Ochenta y Cuatro con 06/100 soles) y el DEDUCTIVO VINCULANTE N°03 por la suma de ...AUTORIZAR la expedición de la Licencia de Funcionamiento Definitiva, para la conducción del Establecimiento Comercial denominado: RESTAURANT "LA CASCADA".
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la expedición de la Licencia de Funcionamiento Definitiva, a nombre del SR. JORGE DIEGO ZEGARRA, para la conducción del Establecimiento Comercial denominado: RESTAURANT...DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por el SERVIDOR MUNICIPAL ALEJANDRO AUSBERTO ZAVALETA CHUNGA.
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por el SERVIDOR MUNICIPAL ALEJANDRO AUSBERTO ZAVALETA CHUNGA con DNI N°03696675, sobre PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA, por el monto que ascie...DECLARAR PROCEDENTE, lo peticionado por la SRA. MARÍA ELENA TUME PULIDO en condición de cónyuge del extinto trabajador PEDRO PABLO ZAPATA CURO(+).
ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE, lo peticionado por la SRA. MARÍA ELENA TUME PULIDO en condición de cónyuge del extinto trabajador PEDRO PABLO ZAPATA CURO(+), al ostentar el cese definitivo...APROBAR EL PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES POR EL CONCEPTO DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS- CTS- POR LOS AÑOS 1982 AL 2005, solicitado por el Servidor Obrero Municipal SR. ALEJANDRO NIEVES ANTON.
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES POR EL CONCEPTO DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS- CTS- POR LOS AÑOS 1982 AL 2005, solicitado por el Servidor Obrero Municipal SR. AL...MODIFICAR el Artículo primero de la Resolución de Alcaldía N°810-2022-MPS/A de fecha 01 de setiembre del 2022.
ARTÍCULO PRIMERO. - MODIFICAR el Artículo primero de la Resolución de Alcaldía N°810-2022-MPS/A de fecha 01 de setiembre del 2022, por lo tanto, AUTORIZAR EL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCION POR AD...CONFORMAR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN PARA LA OBRA:
ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN PARA LA OBRA: "CREACION DEL A SUBSISTEMA DE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10 KV, SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 380-220V, ALUMBRADO ...AUTORIZAR APOYO ECONOMICO PARA EL DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL.
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR APOYO ECONOMICO PARA EL DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL, solicitado por el secretario general del SITRAMUN SEC Ing. Sebastián Amaya Antón.AUTORIZAR LA AMPLIACIÓN DE GIRO Y CAMBIO DE NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO BODEGA "ESTELITA" A Establecimiento Comercial VICTTORIA.
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR LA AMPLIACIÓN DE GIRO Y CAMBIO DE NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO BODEGA "ESTELITA" A Establecimiento Comercial VICTTORIA, en la Licencia de Funcionamiento Definitiva N°034-...DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por el SERVIDOR MUNICIPAL VICTOR MANUEL TUME RUIZ.
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por el SERVIDOR MUNICIPAL VICTOR MANUEL TUME RUIZ, sobre postergación de goce físico vacacional programadas a partir del 01 al 30 de Octubre de...DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por la Unidad de Residuos Sólidos, sobre la Postergación del Goce Físico Vacacional del Servidor Municipal PEDRO NIZAMA IPANAQUE.
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por la Unidad de Residuos Sólidos, sobre la Postergación del Goce Físico Vacacional del Servidor Municipal PEDRO NIZAMA IPANAQUE, en consecuencia,DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL MEDIANTE LA RESOLUCION N°08 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2022.
ARTICULO PRIMERO.- DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL MEDIANTE LA RESOLUCION N°08 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2022, en consecuencia, DECLARAR NULO EL DESPIDO de fecha 03 de n...AUTORIZAR Ampliación de Plazo N°01 de la Obra: "MEJORAMIENTO DE CALLES EN A.H. SECTOR SUR ESTE DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA".
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR Ampliación de Plazo N°01 de la Obra: "MEJORAMIENTO DE CALLES EN A.H. SECTOR SUR ESTE DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA". META: "MEJOR...APROBAR PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y CALENDARIOS (EL CRONOGRAMA GANTT Y PERT- CPM, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO Y CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES) DE LA OBRA:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y CALENDARIOS (EL CRONOGRAMA GANTT Y PERT- CPM, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO Y CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES) DE LA OBR...APROBAR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SUS CALENDARIOS (CRONOGRAMA GANTT Y PERT-CPM, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO Y CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES) ACTUALIZADOS DE LA OBRA:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SUS CALENDARIOS (CRONOGRAMA GANTT Y PERT-CPM, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO Y CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES) ACTUAL...APROBAR EL CRONOGRAMA VALORIZADO Y REPROGRAMADO DE OBRA N°01 Y CRONOGRAMA DE EJECCUCIÓN DE OBRA ACTUALIZADO, a la fecha de reinicio del plazo de ejecución de la obra:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL CRONOGRAMA VALORIZADO Y REPROGRAMADO DE OBRA N°01 Y CRONOGRAMA DE EJECCUCIÓN DE OBRA ACTUALIZADO, a la fecha de reinicio del plazo de ejecución de la obra: "REHABILITA...APROBAR LA DEUDA POR CONCEPTO DE BENEFICIOS SOCIALES a favor del Sr. YORCI FRIAS VILCHEZ.
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA DEUDA POR CONCEPTO DE BENEFICIOS SOCIALES a favor del Sr. YORCI FRIAS VILCHEZ por el importe total de la deuda de S/.5,438.19 (Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho c...APROBAR, LA HOMOLOGACION POR DIFERENCIA DE CATEGORIA REMUNERATIVA SAC del Servidor Municipal MIGUEL ÁNGEL ECHE FIESTAS.
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, LA HOMOLOGACION POR DIFERENCIA DE CATEGORIA REMUNERATIVA SAC del Servidor Municipal MIGUEL ÁNGEL ECHE FIESTAS.DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por la SERVIDORA MUNICIPAL KARINA JANINA PANTA PERICHE.
ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por la SERVIDORA MUNICIPAL KARINA JANINA PANTA PERICHE, sobre postergación de goce físico vacacional programadas a partir del 01 al 30 de Octu...DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por la Gerencia de Servicios a la Comunidad, sobre la Postergación del Goce Físico Vacacional de la Servidora Municipal MARIA ELENA AMAYA ZAPATA.
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por la Gerencia de Servicios a la Comunidad, sobre la Postergación del Goce Físico Vacacional de la Servidora Municipal MARIA ELENA AMAYA ZAPAT...ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por la Sub Gerencia de Finanzas, respecto a la Postergación de goce físico vacacional de la Servidora Municipal FABIOLA DEL CARMEN FIESTAS PAZO.
ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por la Sub Gerencia de Finanzas, respecto a la Postergación de goce físico vacacional de la Servidora Municipal FABIOLA DEL CARMEN FIESTAS PAZ...