Resolución Directoral N.° 053-2015-DGIEM
4 de diciembre de 2015
Reconocer la Ampliación de Plazo N° 05 al Contrato N° 018-2013-MINSA de la Obra:cielos Ejecución de la Obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico de Proyecto deInversión Pública: "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y ServiciosEspecializados — Nuevo Hospital de Lima Este — Vitarte" — SNIP 57894, por 18 días calendario;conforme al Laudo Arbitral de fecha 02 de marzo del 2015, que declara el derecho del ConsorcioEjecutor Ate a la Ampliación de Plazo N°
2015
PDF
76.8 KB