Gobierno Regional Pasco

APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº04, por un periodo de SETENTA Y NUEVE (79) DIAS CALENDARIOS,siendo el inicio de causal 08/09/22 y final de causal 25/11/22, solicitada por el ejecutor de obra CONSORCIO SAN ANTONIO correspondiente a la ejecución obra: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO Nº 53 'SAN FRANCISCO DE ASÍS" DISTRITO DE OXAPAMPA, OXAPAMPA - PASCO', en merito al Expediente Arbitral Nº 82-2022/CA-RENA Laudo Arbitral de Derecho, por causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista regulado en el literal b) del artículo 197° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que afectaron laruta critica de la ejecución de la obra el mismo que ha sido sustentado por el Residente de Obra y Jefe de Supervisión.