Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional

Artículo 1.- Declarar PROCEDENTE EN PARTE la Ampliación de Plazo N° 28 otorgando únicamente treinta (30) días calendario de los cincuenta y cinco (55) días calendario solicitados por el Contratista: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU al Contrato N° 059-2021-MTC/20.2 para la ejecución de la obra «Mejoramiento de la Carretera Santa María – Santa Teresa – Puente Hidroeléctrica Machu Picchu – Ítem A: Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Carpeta Asfáltica», con reconocimiento de gastos generales variables, trasladándose la fecha de término de ejecución de obra del 09.06.2025 al 09.07.2025, considerando la Decisión de la Controversia N° 24 y Carta N° CN-4894-2025-CARD.-CIP.-CDL, de la Junta de Resolución de Disputas del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del CIP LIMA, el cual considera otorgar la ampliación de plazo N° 21 (por 26 días de calendario), y al Oficio N° 2003-2025-MTC/20.9 de la Dirección de Obras, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Expediente: E-056162-2025