Resolución Directoral N.° 1129-2025-MTC/20
DS N° 033-2002-MTC
25 de noviembre de 2025
Artículo 1.- En cumplimiento de la Decisión emitida por la Junta de Resolución de Disputas del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros de Perú, respecto a la Controversia N° 47 (Expediente N° 008-2021- JRD / CONTROVERSIA N° 47), notificada con Carta N° CN-6712-2025-CARD.-CIP.-CDL del 26 de setiembre de 2025; que declara procedente en parte la Ampliación de plazo N° 68, a que se refiere la Resolución Directoral N° 587-2025-MTC/20 del 03 de julio de 2025, que declaró improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 68, presentada por el CONTRATISTA; y,
subsecuentemente, le corresponde por la Decisión de la JRD la Ampliación de Plazo N° 68 por Treinta y dos (32) días calendario al Contrato N° 167-2018-MTC/20.2 para la ejecución de la Obra «Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo, Tramo II: Desvío Cerro de Pasco (Km. 181+000) – Dv. Chacayán (Km. 230+000)», con el reconocimiento los mayores gastos generales, por las razones expresadas en la presente Resolución.
Expediente: E-089968-2025
subsecuentemente, le corresponde por la Decisión de la JRD la Ampliación de Plazo N° 68 por Treinta y dos (32) días calendario al Contrato N° 167-2018-MTC/20.2 para la ejecución de la Obra «Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo, Tramo II: Desvío Cerro de Pasco (Km. 181+000) – Dv. Chacayán (Km. 230+000)», con el reconocimiento los mayores gastos generales, por las razones expresadas en la presente Resolución.
Expediente: E-089968-2025
rd_1129_2025_MTC-20
PDF
608.3 KB