Resolución Directoral N.° 932-2025-MTC/20
D.S. 033-2002-MTC
13 de octubre de 2025
SE RESUELVE:
Artículo 1.- En cumplimiento de la Decisión emitida por la Junta de Resolución de Disputas respecto de la Controversia N.º 49, notificada mediante Carta N.º CN-6111-2025-CARD.-CIP.-CDL y su aclaratoria, la Carta N.º CN-6786-2025-CARD.-CIP.-CDL, de fechas 8 y 30 de setiembre de 2025, respectivamente, del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (Expediente N.º 003-2020-JRD/CONTROVERSIA N.º 49), se
deja sin efecto y se declara la invalidez del artículo 3 de la Resolución Directoral N.º 299-2025-MTC/20, de fecha 24 de abril de 2025, mediante la cual se declaró improcedentes la solicitud de Ampliación de Plazo N.º 85 presentada por el CONTRATISTA. En consecuencia, se otorga la Ampliación de Plazo N.º 85 por treinta y seis (36) días calendario al Contrato N.º 124-2019-MTC/20.2 para la ejecución de la Obra «Mejoramiento de la carretera Chuquicara – Puente Quiroz
– Tauca – Cabana – Huandoval – Pallasca, Tramo: Tauca – Pallasca», con el reconocimiento de los mayores costos directos debidamente acreditados y de los mayores gastos generales variables, por las razones expresadas en la presente Resolución.
Artículo 2.- Como consecuencia de la Ampliación de Plazo N.º 85 al Contrato N.º 124-2019-MTC/20.2, aprobada en el artículo 1 de la presente Resolución, y conforme a lo determinado por la Dirección de Obras mediante los Memorándums N.º 5065-2025-MTC/20.9 y N.º 5103-2025-MTC/20.9, así como los Informes N.º 400-2025-MTC/20.9-AASG y N.º 407-2025-MTC/20.9-AASG, la fecha de término de la ejecución de la obra «Mejoramiento de la carretera Chuquicara – Puente Quiroz – Tauca – Cabana – Huandoval – Pallasca, Tramo: Tauca – Pallasca» se traslada al 9 de marzo de 2026.
Artículo 3.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N.º 98 por tres (3) días calendario al Contrato N.º 124-2019-MTC/20.2 para la ejecución de la Obra «Mejoramiento de la carretera Chuquicara – Puente Quiroz – Tauca – Cabana – Huandoval – Pallasca, Tramo: Tauca – Pallasca», solicitada por el CONSORCIO ICC, integrado por las empresas IVC Contratistas Generales S.A., COMSA S.A. Sucursal en Perú y Castilho Engenharia e Empreendimentos S.A. Sucursal del Perú; manteniéndose el término del plazo de ejecución de obra al 9 de marzo de 20
Expediente: E-074084-2025 V-1
Artículo 1.- En cumplimiento de la Decisión emitida por la Junta de Resolución de Disputas respecto de la Controversia N.º 49, notificada mediante Carta N.º CN-6111-2025-CARD.-CIP.-CDL y su aclaratoria, la Carta N.º CN-6786-2025-CARD.-CIP.-CDL, de fechas 8 y 30 de setiembre de 2025, respectivamente, del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (Expediente N.º 003-2020-JRD/CONTROVERSIA N.º 49), se
deja sin efecto y se declara la invalidez del artículo 3 de la Resolución Directoral N.º 299-2025-MTC/20, de fecha 24 de abril de 2025, mediante la cual se declaró improcedentes la solicitud de Ampliación de Plazo N.º 85 presentada por el CONTRATISTA. En consecuencia, se otorga la Ampliación de Plazo N.º 85 por treinta y seis (36) días calendario al Contrato N.º 124-2019-MTC/20.2 para la ejecución de la Obra «Mejoramiento de la carretera Chuquicara – Puente Quiroz
– Tauca – Cabana – Huandoval – Pallasca, Tramo: Tauca – Pallasca», con el reconocimiento de los mayores costos directos debidamente acreditados y de los mayores gastos generales variables, por las razones expresadas en la presente Resolución.
Artículo 2.- Como consecuencia de la Ampliación de Plazo N.º 85 al Contrato N.º 124-2019-MTC/20.2, aprobada en el artículo 1 de la presente Resolución, y conforme a lo determinado por la Dirección de Obras mediante los Memorándums N.º 5065-2025-MTC/20.9 y N.º 5103-2025-MTC/20.9, así como los Informes N.º 400-2025-MTC/20.9-AASG y N.º 407-2025-MTC/20.9-AASG, la fecha de término de la ejecución de la obra «Mejoramiento de la carretera Chuquicara – Puente Quiroz – Tauca – Cabana – Huandoval – Pallasca, Tramo: Tauca – Pallasca» se traslada al 9 de marzo de 2026.
Artículo 3.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N.º 98 por tres (3) días calendario al Contrato N.º 124-2019-MTC/20.2 para la ejecución de la Obra «Mejoramiento de la carretera Chuquicara – Puente Quiroz – Tauca – Cabana – Huandoval – Pallasca, Tramo: Tauca – Pallasca», solicitada por el CONSORCIO ICC, integrado por las empresas IVC Contratistas Generales S.A., COMSA S.A. Sucursal en Perú y Castilho Engenharia e Empreendimentos S.A. Sucursal del Perú; manteniéndose el término del plazo de ejecución de obra al 9 de marzo de 20
Expediente: E-074084-2025 V-1
rd_932_2025
PDF
660.7 KB