Resolución Directoral N.° 1063-2025-MTC/20
D.S. 033-2002-MTC
11 de noviembre de 2025
SE RESUELVE:
Artículo 1.- En cumplimiento de la Decisión emitida por la Junta de Resolución de Disputas del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros de Perú, respecto a la Controversia N° 50 (Expediente N° 003-2020- JRD/CONTROVERSIA N° 50), notificada con Carta N° CN-7044-2025-CARD.-CIP.-CDL del 07 de octubre de 2025; se deja sin efecto y se declara la invalidez del Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 502-2025-MTC/20 del 17 de junio de 2025, a través de la cual se declaró improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 90, presentada por el CONTRATISTA; y, subsecuentemente, se otorga por la Decisión de la JR la Ampliación de Plazo N° 90 por cuarenta (40) días calendario al Contrato N° 124-2019-MTC/20.2 para la ejecución de la Obra «Mejoramiento de la carretera Chuquicara – Puente Quiroz – Tauca – Cabana – Huandoval – Pallasca, Tramo: Tauca – Pallasca», con el reconocimiento de los mayores costos directos debidamente acreditados y los mayores gastos generales variables, por las razones expresadas en la presente Resolución.
Artículo 2.- Como consecuencia de la Ampliación de Plazo N° 90 al Contrato N° 124-2019- MTC/20.2, a que se refiere el Artículo 1 de la presente Resolución, y de acuerdo a lo determinado por la Dirección de Obras a través del Memorándum N° 5763-2025-MTC/20.9 e Informe N° 470- 2025-MTC/20.9-AASG; la fecha de término de la ejecución de la obra «Mejoramiento de la carretera Chuquicara – Puente Quiroz – Tauca – Cabana – Huandoval – Pallasca, Tramo: Tauca – Pallasca», se traslada al 18 de abril de 2026.
Artículo 3.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 99 por quince (15) días calendario al Contrato N° 124-2019-MTC/20.2 para la ejecución de la Obra «Mejoramiento de la carretera Chuquicara – Puente Quiroz – Tauca – Cabana – Huandoval – Pallasca, Tramo: Tauca – Pallasca», solicitada por el CONSORCIO ICC, integrado por las empresas IVC Contratistas Generales S.A., COMSA S.A. Sucursal en Perú y Castilho Engenharia e Empreendimentos S.A. Sucursal del Perú, manteniéndose el término del plazo de ejecución de obra al 18 de abril de 2026; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 4.- Otorgar, como consecuencia de lo señalado en los Artículos 1 y 2 de la presente Resolución, la Ampliación de Plazo N° 63 por cuarenta (40) días calendario al Contrato de Servicio N° 137-2018-MTC/20.2 para la «Supervisión de la obra: Mejoramiento de la carretera Chuquicara – Puente Quiroz – Tauca – Cabana – Huandoval – Pallasca, Tramo: Tauca – Pallasca», suscrito con la empresa HOB CONSULTORES S.A., trasladándose la fecha de término de la Etapa de Supervisión de Obra al 18 de abril de 2026, y la fecha de la Etapa de Liquidación de Obra al 17 de junio de 2026.
Expediente: E-082785-2025
Artículo 1.- En cumplimiento de la Decisión emitida por la Junta de Resolución de Disputas del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros de Perú, respecto a la Controversia N° 50 (Expediente N° 003-2020- JRD/CONTROVERSIA N° 50), notificada con Carta N° CN-7044-2025-CARD.-CIP.-CDL del 07 de octubre de 2025; se deja sin efecto y se declara la invalidez del Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 502-2025-MTC/20 del 17 de junio de 2025, a través de la cual se declaró improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 90, presentada por el CONTRATISTA; y, subsecuentemente, se otorga por la Decisión de la JR la Ampliación de Plazo N° 90 por cuarenta (40) días calendario al Contrato N° 124-2019-MTC/20.2 para la ejecución de la Obra «Mejoramiento de la carretera Chuquicara – Puente Quiroz – Tauca – Cabana – Huandoval – Pallasca, Tramo: Tauca – Pallasca», con el reconocimiento de los mayores costos directos debidamente acreditados y los mayores gastos generales variables, por las razones expresadas en la presente Resolución.
Artículo 2.- Como consecuencia de la Ampliación de Plazo N° 90 al Contrato N° 124-2019- MTC/20.2, a que se refiere el Artículo 1 de la presente Resolución, y de acuerdo a lo determinado por la Dirección de Obras a través del Memorándum N° 5763-2025-MTC/20.9 e Informe N° 470- 2025-MTC/20.9-AASG; la fecha de término de la ejecución de la obra «Mejoramiento de la carretera Chuquicara – Puente Quiroz – Tauca – Cabana – Huandoval – Pallasca, Tramo: Tauca – Pallasca», se traslada al 18 de abril de 2026.
Artículo 3.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 99 por quince (15) días calendario al Contrato N° 124-2019-MTC/20.2 para la ejecución de la Obra «Mejoramiento de la carretera Chuquicara – Puente Quiroz – Tauca – Cabana – Huandoval – Pallasca, Tramo: Tauca – Pallasca», solicitada por el CONSORCIO ICC, integrado por las empresas IVC Contratistas Generales S.A., COMSA S.A. Sucursal en Perú y Castilho Engenharia e Empreendimentos S.A. Sucursal del Perú, manteniéndose el término del plazo de ejecución de obra al 18 de abril de 2026; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 4.- Otorgar, como consecuencia de lo señalado en los Artículos 1 y 2 de la presente Resolución, la Ampliación de Plazo N° 63 por cuarenta (40) días calendario al Contrato de Servicio N° 137-2018-MTC/20.2 para la «Supervisión de la obra: Mejoramiento de la carretera Chuquicara – Puente Quiroz – Tauca – Cabana – Huandoval – Pallasca, Tramo: Tauca – Pallasca», suscrito con la empresa HOB CONSULTORES S.A., trasladándose la fecha de término de la Etapa de Supervisión de Obra al 18 de abril de 2026, y la fecha de la Etapa de Liquidación de Obra al 17 de junio de 2026.
Expediente: E-082785-2025
rd_1063_2025_MTC-20
PDF
645.8 KB