Resolución Directoral Ejecutiva N.° 041-2023-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DE
20 de abril de 2023
APROBAR los Formularios TEC-7 para la Fase 3: "Supervisión", para los PlPs de Residuos Sólidos (04) y Formulario TEC-7 de Gerente de Proyectos y Expertos Extranjeros, así como, los Formularios FIN-3 "Estimación de Costos de Remuneración" y FIN-S "Consolidado de Gastos Reembolsables de Proyectos de Residuos Sólidos". Estos cambios fijan el término de la Fase 3, solo para los proyectos de Residuos Sólidos, que será el 30.04.2023.
APROBAR las siguientes modificaciones contractuales:
- Las páginas A-25 y A-26, de la Sección 6. Anexo I (Tiempo Trabajado) - lV. Apéndices, que obran como Anexo l.
- Las páginas C-1, C2, C3, C4, C5 y C9, de la Sección 6. Anexo I (Tiempo Trabajado) - lV Apéndices, referidos a los Formularios TEC-7: Apéndice C: Calendario de Actividades de Expertos, que obran como Anexo ll.
- Las páginas D-1, D2, D3, D4, D5 y DO de la Sección 6. Anexo I (Tiempo Trabajado) - lV Apéndices, referidos al Formulario FIN-3: Apéndice D - Estimación de /os Costos de Remuneración, que obran como Anexo lll.
- La página E3, de la Sección 6. Anexo I (Tiempo Trabajado) - lV Apéndices, referidos al Formulario FIN-5: Apéndice E - Estimación de los Gastos Reembolsables, que obran como Anexo lV.
- La página F1, de la Sección 6. Anexo I (Tiempo Trabajado) - lV Apéndices, referidos al Formulario FIN-2: Apéndice F - Resumen de la Estimación de Costos, que obran como Anexo V.
La vigencia de la Fase 3, será hasta el 30.04.2023 para los proyectos del Lote 3: Residuos Sólidos, fecha en que se dará por concluidos los servicios de
Supervisión; en consecuencia, la ampliación de plazo N° 08 es de 27 meses 13 días (823 días calendarios/3Odias por mes).
EL CONSULTOR elaborará y presentará a PROAMAZONAS, hasta el 30.04.2023, las liquidaciones de Obra y de Supervisión, se cuente o no a dicha fecha con
el Laudo Arbitral que resuelva las controversias surgidas entre el contratista consorcio INTERASEO-TERMOTÉCNICA y PROAMAZONAS, sometidas a Arbitraje.
Al aprobarse la liquidación del contrato, se darán por cumplidas todas las obligaciones contractuales de EL CONSULTOR, pero este mantendrá su compromiso de atender en el futuro los requerimientos de PROAMAZONAS relacionados con la actualización de la liquidación de Obra, cuando se cuente con el Laudo Arbitral, y otros aspectos de su actuación durante la vigencia del Contrato de Consultoría, lo que no generará obligación alguna de nuevos pagos por parte de PROAMAZONAS.
APROBAR las siguientes modificaciones contractuales:
- Las páginas A-25 y A-26, de la Sección 6. Anexo I (Tiempo Trabajado) - lV. Apéndices, que obran como Anexo l.
- Las páginas C-1, C2, C3, C4, C5 y C9, de la Sección 6. Anexo I (Tiempo Trabajado) - lV Apéndices, referidos a los Formularios TEC-7: Apéndice C: Calendario de Actividades de Expertos, que obran como Anexo ll.
- Las páginas D-1, D2, D3, D4, D5 y DO de la Sección 6. Anexo I (Tiempo Trabajado) - lV Apéndices, referidos al Formulario FIN-3: Apéndice D - Estimación de /os Costos de Remuneración, que obran como Anexo lll.
- La página E3, de la Sección 6. Anexo I (Tiempo Trabajado) - lV Apéndices, referidos al Formulario FIN-5: Apéndice E - Estimación de los Gastos Reembolsables, que obran como Anexo lV.
- La página F1, de la Sección 6. Anexo I (Tiempo Trabajado) - lV Apéndices, referidos al Formulario FIN-2: Apéndice F - Resumen de la Estimación de Costos, que obran como Anexo V.
La vigencia de la Fase 3, será hasta el 30.04.2023 para los proyectos del Lote 3: Residuos Sólidos, fecha en que se dará por concluidos los servicios de
Supervisión; en consecuencia, la ampliación de plazo N° 08 es de 27 meses 13 días (823 días calendarios/3Odias por mes).
EL CONSULTOR elaborará y presentará a PROAMAZONAS, hasta el 30.04.2023, las liquidaciones de Obra y de Supervisión, se cuente o no a dicha fecha con
el Laudo Arbitral que resuelva las controversias surgidas entre el contratista consorcio INTERASEO-TERMOTÉCNICA y PROAMAZONAS, sometidas a Arbitraje.
Al aprobarse la liquidación del contrato, se darán por cumplidas todas las obligaciones contractuales de EL CONSULTOR, pero este mantendrá su compromiso de atender en el futuro los requerimientos de PROAMAZONAS relacionados con la actualización de la liquidación de Obra, cuando se cuente con el Laudo Arbitral, y otros aspectos de su actuación durante la vigencia del Contrato de Consultoría, lo que no generará obligación alguna de nuevos pagos por parte de PROAMAZONAS.
Esta norma pertenece al compendio Resolución Directoral Ejecutiva
RESOLUCIÓN 041-2023
PDF
3.2 MB