Municipalidad Distrital de Miguel Checa

Declarar PROCEDENTE La ampliación de plazo de 38 días calendario requerida por el Contratista Consorcio San Miguel Arcángel, debe ser declarada procedente mediante acto administrativo, ya que, de acuerdo a los informes emitidos en el expediente en mención, el recurrente ha cumplido lo siguiente: a) El contratista habría cumplido con anotar el inicio de la circunstancia que amerita ampliación de plazo, b) El contratista habria cumplido con anotar el fin de la circunstancia de que amerita ampliación de plazo, c) La solicitud del contratista se evidencia la afectación de la ruta crítica del programa de ejecución del adicional de obra N°10, d) El Supervisor ha cuantificado el plazo neto necesario para la ejecución del adicional de obra N°10 en 38 días calendario al tener un traslape de 27 días calendario que se harán efectivos una vez levantada la suspensión de obra N04.