Resolución de Gerencia Municipal N.° 0638-2023-GM-MDM
30 de noviembre de 2023
DECLARAR: PROCEDENTE la solicitud de ampIIación de Plazo N' 04 hasta por 09 (nueve) días calendarios, en la Ejecución de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Avenida los Colonizadores, Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa - II Etapa”, solicitado el C,P.C. Víctor Manuel Riquelme Aguilar, representante común del “CONSORCIO VIAL MAJES”, con opinión técnica favorable del “Consorcio Supervisión la Colonizadores”, en consecuencia conforme al plazo originario de 270 días calendarios y acumulando las ampliaciones de plazo N' 02 (36 días calendario), el nuevo plazo de ejecución vigente es de 315 días calendarios, siendo la nueva fecha de finalización reprogramada de obra el 09 de diciembre del 2023, ello a mérito de lo expuesto en la parte considerativa del presente dictamen.
Esta norma pertenece al compendio Resoluciones de Gerencia Municipal
