Resolución de Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura N.° 210-2026-MDT/DGT
RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
5 de febrero de 2026
PROCEDENTE el ADICIONAL N° 2 de la obra denominada "TERCER CORTE DISTRITO DE LA III ETAPA DE LA OBRA CREACIÓN POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO-JUNIN, el cual tiene un monto de ejecución de S/.375,165.97 soles y un plazo de ejecución de 30 días calendarios, no requerirá de ninguna ampliación de plazo, ya que su ejecución no modificará el calendario de ejecución de Obra, la incidencia a nivel presupuestal del monto correspondiente al Adicional de Obra N°02 respecto al monto del Expediente Técnico es de 14.45 %, en virtud a los documentos adjuntos del Residente, Supervisor y Subgerente de obras se emite la presente.
